深桑达A：关于累计诉讼的公告
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-001
深圳市桑达实业股份有限公司
关于累计诉讼的公告
一、诉讼仲裁事项
（一）尚未披露的诉讼仲裁事项
自2024年9月12日（即上一期诉讼公告披露日）至今，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司发生诉讼仲裁案件共计222件，涉案金额总计为人民币667,128,644.02元，已超过公司最近一期经审计净资产（2023年年报数据）的10%。其中公司及控股子公司作为原告的案件共计41件，涉案金额为人民币400,264,958.13元；作为被告的案件共计171件，涉案金额为人民币254,619,327.37元；作为第三人的案件共计10件，涉案金额为人民币12,244,358.52元。
1、公司（包括控股子公司）诉讼仲裁案件情况：
| 1 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 河北亿广云数据有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 10,229,151.38 | （2024）冀0391民初4321号 | 秦皇岛经济技术开发区人民法院 | 双方和解，原告撤诉 |
| 2 | 中电系统建设工程有限公司 | 合肥美的合康光伏科技有限公司 | 苏州爱康能源集团股份有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 25,126,819.02 | （2024）皖0191民初12512号 | 合肥高新技术产业开发区人民法院 | 一审中 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 3 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 四川普康药业有限公司、成都普康唯新生物科技有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 12,279,394.61 | （2024）川1621民初6284号 | 岳池县人民法院 | 一审中 |
| 4 | 上海正帆科技股份有限公司 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | / | 建设工程分包合同纠纷 | 21,606,759.46 | （2024）皖0210民初4517号 | 芜湖市湾沚区人民法院 | 调解结案，二公司付款完毕 |
| 5 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 万津实业（赤壁）有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 35,749,245.48 | （2024）鄂1281民初4827号 | 赤壁市人民法院 | 调解结案，对方履行中 |
| 6 | 何大春 | 鲁京建设工程有限公司、中国电子系统工程第四建设有限公司 | / | 建设工程分包合同纠纷 | 12,863,000.00 | (2024)京0115民初28569号 | 北京市大兴区法院 | 一审中 |
| 7 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | / | 建设工程分包合同纠纷 | 12,972,553.00 | 案号：2024000005583 | 武汉仲裁委员会 | 仲裁中 |
| 8 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 儋州长宇旅游开发有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 31,506,741.47 | （2024）琼 9003 民初 11577 号 | 儋州市人民法院 | 一审中 |
| 9 | 徐州经济技术开发区诚意商品混凝土有限公司 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | / | 买卖合同纠纷 | 11,915,915.25 | （2024）济仲裁字第11416号 | 济南仲裁委员会 | 仲裁中 |
| 10 | 中国电子系统工程第三建设有限公司 | 苏州仕净科技股份有限公司、阜阳经济开发区产业发展投资有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 86,594,638.26 | (2024)皖 1202 民初 17160 号 | 阜阳颖州区人民法院 | 一审中 |
| 11 | 中国电子系统工程第三建设有限公司 | 绵阳宏湃新能源科技发展有限责任公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 14,217,385.00 | (2024)川0722民初8669号 | 三台县人民法院 | 一审中 |
| 12 | 上海电气开利能源工程有限公司 | 中国电子系统工程第三建设有限公司 | / | 买卖合同纠纷 | 11,312,305.07 | （ 2024） 川 0106 民初 22276 号 | 成都市金牛区人民法院 | 调解结案，三公司付款中 |
| 13 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 安庆市土地收购储备中心、安庆经济技术开发区管理委员会、安徽中跃电动车有限公司 | / | 合同纠纷 | 32,998,351.79 | （2024）冀 0105 民初 7629 号 | 石家庄新华区人民法院 | 一审中 |
| 14 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 福建兆元光电有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 11,434,824.36 | （2024）榕仲受3793号 | 福州仲裁委员会 | 仲裁中 |
| 15 | 中电系统建设工程有限公司 | 中国共产党河北省固安县委员会党校 | / | 合同纠纷 | 35,266,928.19 | (2025)廊仲案字7号 | 廊坊仲裁委员会 | 仲裁中 |
| 16 | 河北鑫瑞得管道设备有限公司 | 中系建筑科技（安徽）有限公司 | / | 买卖合同纠纷 | 18,146,288.56 | (2025)皖 0521民初346号 | 安徽省当涂县人民法院 | 一审中 |
| 其他206件 | 282，908,343.12 | |||||||
| 合计 | 667，128,644.02 | |||||||
2、相关重大案件详细内容
案件名称：中国电子系统工程第三建设有限公司诉苏州仕净科技股份有限公司、阜阳经济开发区产业发展投资有限公司建设工程施工合同纠纷案原告：中国电子系统工程第三建设有限公司被告：苏州仕净科技股份有限公司、阜阳经济开发区产业发展投资有限公司
案件标的：86,594,638.26元诉讼请求：
① 依法判令解除被告一与原告之间签订的《产业发展综合配套服务中心二期设计施工总承包项目1#电池车间主厂房洁净室机电工程安装工程承包合同》（以下简称《承包合同一》）、《产业发展综合配套服务中心二期设计施工总承包项目1#电池车间主厂房洁净室机电工程安装工程承包合同》（以下简称《承包合同二》）；
② 依法判令被告一向原告支付工程已完工程款70,657,756.21；
③ 依法判令被告一向原告支付剩余材料款与仓储费合计5,636,475.52元；
④ 依法判令被告一向原告支付未完合同工程部分的合理利润980,406.52元
⑤ 依法判令被告一向原告赔偿损失共计9,320,000元；
⑥ 依法确认原告在诉讼请求2、3、4、5项款项范围内对原告施工的《承包合同一》、《承包合同二》工程折价或者拍卖、变卖的价款中享有建设工程价款优先受偿权；
⑦ 依法判令被告二在欠付被告一工程款范围内，向原告支付诉讼请求2、
3、4、5项款项；
⑧ 本案案件诉讼费、保全费、鉴定费由被告一、二承担。
以上诉请合计金额：86,594,638.26元。
事实理由：
2023年9月28日，原告中国电子系统工程第三建设有限公司（以下简称“中电三公司”）与被告苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“仕净公司”）签订了《产业发展综合配套服务中心二期设计施工总承包项目1#电池车间主厂房洁净室机电工程安装工程承包合同》，合同约定总价为200,000,000元。2024
年5月13日，原告中电三公司与被告仕净公司签订了《产业发展综合配套服务中心二期设计施工总承包项目1#电池车间主厂房洁净室机电工程安装工程承包合同》，合同约定总价为2,000,000元。
《承包合同一》、《承包合同二》签订后，仕净公司严重逾期支付预付款与多次进度款，经中电三公司多次催告要求支付后，仍未按约支付，同时因仕净公司甲供设备逾期到场，造成工期逾期，最终导致案涉工程多次停工，给原告造成了巨大的损失。原告于2024年9月14日向仕净公司发送了《催款与索赔律师函》，仕净公司未支付欠款也无任何回复，后于2024年9月27日中电三公司向仕净公司发送了《停工退场通知函》，截止2024年10月25日仕净公司仍然未回复，因仕净公司严重违约的行为，导致合同目的已无法实现，工程停工后，对于原告已经完成的建设工程，仕净公司应当据实结算并及时支付。同时，因仕净公司的违约行为及导致合同解除给中电三公司造成的损失，仕净公司应当予以赔偿。为维护公司的合法权益，故起诉。案件进展：
2024年11月向法院提交立案资料，并于12月正式立案并完成保全，目前此案在2024年12月19日已开庭，仍在一审审理中。
（二）已披露诉讼仲裁事项的进展更新情况
| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 第三人 | 诉讼类型 | 诉讼金额（元） | 案件编号 | 管辖法院/仲裁机构 | 案件进展情况 |
| 1 | 中国南海工程有限公司 | 中国电子系统 工程第四建设 有限公司 | / | 建设工程分包合同纠纷 | 19,949,944.46 | 石裁字（2023）第975号 | 石家庄仲裁委员会 | 仲裁中 |
| 2 | 中国电子系统工程第四建设 | 天宏阳光新能源股份有限公司 | / | 保证合同纠纷 | 83,960,778.53 | （2023）冀0824民 | 滦平县人民法院 | 因本案判决需等待其他案件的裁决结果， |
| 有限公司 | 初2895号 | 故目前中止审理 | ||||||
| 3 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 北京亿玮坤节能科技有限公司、中电惠特热力设计技术服务邯郸有限公司 | / | 合同纠纷 | 19,988,765.00 | （2023）冀0404民初1929号 | 复兴区人民法院 | 一审中 |
| 4 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 华宇生物科技（腾冲）有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 本诉：23,341,575.80 反诉：1,015,000.00 | （2023）云0581民初5881号 | 腾冲市人民法院 | 一审中 |
| 5 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司、上海复诺健生物科技有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 55,828,002.63 | （2024）沪0114民初589号/（2024）沪0114民诉前调4619号 | 上海市嘉定区人民法院 | 调解结案，复诺健公司未按照调解书履行付款义务，已申请强制执行 |
| 6 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 云阳县人和投资开发（集团）有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 45,863,561.61 | （2024）渝0235民初720号 | 云阳县人民法院 | 一审中 |
| 7 | 四川省欧荣岩土工程有限公司 | 中国电子系统工程第二建设有限公司、四川好医生攀西药业有限责任公司、四川佳能达投资有限公司 | / | 建设工程合同纠纷 | 18,517,190.28 | (2023)川3401民初10178号 | 西昌市人民法院 | 二审中 |
| 8 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 14,306,668.31 | (2024)京0115民初3721号 | 北京市大兴区人民法院 | 二审结案，驳回对方诉请，维持原判 |
| 9 | 中电系统建设工程有限公司 | 青岛博华信诚装备科技有限公司、青岛融合装备科技有 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 12,987,052.64 | （2024）鲁0211民初824 | 青岛市黄岛区人民法院 | 一审判决生效，对方撤回上诉，公司一审诉请被支 |
| 限公司、成都霓博科技有限公司 | 号 | 持，目前已申请强制执行 | ||||||
| 10 | 中电系统建设工程有限公司 | 青海省妇幼保健院 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 58,011,477.90 | （2024)青0105民初101号 | 西宁市城北区人民法院民法院 | 2024年6月28日，法院作出判决，判令被告于判决生效后三十日内向中电建设支付工程款及逾期付款利息。 目前，本案在强制执行中 |
| 11 | 中国电子系统技术有限公司 | 江苏时代芯存 半导体有限公 司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 94,337,874.15 | （2020）淮仲裁字第0192号 | 淮安仲裁委员会 | 被申请人破产重整中 |
| 12 | 中国电子系统技术有限公司 | 江苏时代芯存半导体有限公司、宁波时代全芯科技有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 26,314,227.82 | （2020）淮仲受字第0193号 | 淮安仲裁委员会 | 被申请人破产重整中 |
| 13 | 中国电子系统技术有限公司（反诉被告） | 福建省广播电视中心工程办公室（反诉原告） | / | 建设工程施工合同纠纷 | 本诉： 6,275,122.01 反诉： 13,116,566.60 | （2021）闵0103民初4812号/（2022）闽01民终5935号 | 福州市台江区人民法院、福州市中级人民法院 | 强制执行中 |
| 14 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 江苏时代芯存半导体有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 116,723,922.32 | （2020）淮仲受字第0180号 | 淮安仲裁委员会 | 被申请人破产重整中 |
| 15 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 江苏中芯联电子有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 14,714,931.34 | （2023）苏0830民初192号/（2024）苏08民终 | 盱眙县人民法院、江苏省淮安市中级人民法院 | 强制执行中 |
| 1404号 | ||||||||
| 16 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 上海碧博生物医药科技有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 本诉：97,949,536.14 反诉： 25,512,325.86 | （2023）沪01民初11号 | 上海市第一中级人民法院、上海市高级人民法院 | 二审中 |
| 17 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 江苏时代全芯存储科技股份有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 19,567,623.04 | （2020）淮仲受字第0181号 | 淮安仲裁委员会 | 待关联公司破产重整及财产分配中 |
| 18 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | PT.BIOTIS PRIMA AGRISINDO | / | 建设工程施工合同纠纷 | 50,192,564.02 | （2024）沪贸仲字第0122号 | 上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心） | 2024年3月收到裁决书，对方未付款，现进行仲裁文书海外认证及执行程序 |
| 19 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 243,793,675.72 | （2022）济仲裁字第0285号 | 济南仲裁委员会 | 调解结案，被告履行中 |
| 20 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 泸州金能移动能源科技有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 37,142,162.62 | （2021） 川05民初71号、（2023）川民终360号 | 泸州市中级人民法院、四川省高级人民法院 | 2024年6月，执行终结。 2024年7月31日，二公司向法院递交了对被告的破产清算申请书，目前待法院受理。 |
| 21 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 融基（烟台）旅游开发有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 11,818,600.00 | （2016）鲁0686民初919号 | 栖霞市人民法院 | 一审中 |
| 22 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 山东晶泰星光电科技有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 13,430,630.41 | （2019）鲁0982民初8321 | 新泰市人民法院、泰安仲裁 | 本案执行终结。 |
| 号、（2020）泰仲调字第122号 | 委员会 | |||||||
| 23 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 广东汉能薄膜太阳能有限公司（后更名为：广东河嘉新能源科技有限公司） | / | 建设工程施工合同纠纷 | 21,716,450.89 | （2019）粤1602民初4192号 | 河源市源城区人民法院 | 被告破产清算中 |
| 24 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 张家港康得新光电材料有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 24,200,000.00 | （2019）苏0582民初9155号 | 张家港市人民法院 | 被告破产清算中 |
| 25 | 中国电子系统工程第三建设有限公司 | 青海首能光伏有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 19,083,148.79 | （2019）青02民初70号 | 海东市中级人民法院 | 已经签署债务协议，执行回款中 |
| 26 | 中国电子系统工程第三建设有限公司 | 昆山聚创新能源科技有限公司（被告一）、深圳建业工程集团股份有限公司 | / | 票据追索权纠纷 | 15,000,000.00 | （2021）苏0583民初19568号/（2022）苏05民终6805号/（2022）苏0583执6892号 | 昆山市人民法院、苏州市中级人民法院 | 2023年9月22日，被告一进入破产程序，目前仍在破产清算中，三公司已申报债权。等待破产管理人完成最终债权债务的梳理以决定最终分配方案。 |
| 27 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 宏晖能源有限公司、天宏阳光新能源股份有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 157,500,720.80 | （2022）京仲案字第7588号 | 北京仲裁委 | 仲裁中，中电四与宏晖公司达成和解，目前等仲裁委出具调解书 |
| 28 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 恒大新能源汽车(天津)有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 41,227,986.19 | （2021）粤0112民初42962号 | 广州市黄埔区人民法院 | 原案件拆分为三个案件，本案诉讼请求变更为95.9万。2024年7月，本案执行 |
| 终结 | ||||||||
| 29 | 中国电子系统工程第四建设有限公司（反诉被告） | 金宇保灵生物药品有限公司（反诉原告） | / | 建设工程施工合同纠纷 | 本诉：59,027,055.43反诉： 21，970，650.00 | （2021）内01民初761号 | 呼和浩特市中级人民法院、内蒙古自治区高级人民法院 | 二审中 |
| 30 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 江西益丰泰光电技术有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 40,523,239.00 | （2020）赣08民初58号 | 吉安市中级人民法院 | 执行终结 |
| 31 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 江苏锦柏建设工程有限公司、徐州经济开发区金龙湖城市投资有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 97,806,913.41 | （2021）苏03民初1025号/(2023)苏民终1335号 | 徐州市中级人民法院、江苏省高级人民法院 | 二审中 |
| 32 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 远东电池江苏有限公司、远东智慧能源股份有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 本诉：41945665.81 反诉：31,275,800.00 | (2023)苏0282民初10299号 | 无锡宜兴法院 | 双方调解结案，对方已付款 |
| 33 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 乌海市海勃湾区城市建设投融资有限责任公司、乌海市京运通新材料科技有限公司 | 宁夏远高绿色科技建筑有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 280,725,153.41 | （2019）内03民初60号/（2022）内民终507号/（2023）最高法民申2188号 | 乌海市中级人民法院、 内蒙古自治区高级人民法院、最高人民法院 | 双方调解结案 |
| 34 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 儋州长宇旅游开发有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 36，559，281.7 | （2024）琼9003民初9903号/ | 儋州市人民法院 | 一审中 |
| （2024）琼9003民初9906号/（2024）琼9003民初11577号/（2024）琼9003民初11578号 | ||||||||
| 35 | 中国电子系统工程第四建设有限公司（反诉被告） | 中建八局第一建设有限公司（反诉原告） | / | 建设工程施工合同纠纷 | 本诉：19,323,019.33反诉： 5,113,904.08 | （2022）豫0192民初2804号/(2022)豫01民终20662号/(2023)豫民申3387号/（2023）豫01民再267号/（2023）豫0192民初4292号/（2024）豫01民终14130号 | 郑州市航空港经济综合实验区人民法院、 河南省郑州市中级人民法院、河南省高级人民法院 | 二审已判决， 目前被告已履行完毕 |
| 36 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 扬州恒大新能源科技发展有限公司、恒大集团有限公 | / | 建设工程合同纠纷 | 100,037,834.39 | （2022）苏10民初139号 | 扬州市中级人民法院、江 | 审理中，审限延长至2025年2月28号 |
| 司、恒大新能源科技集团有限公司 | /(2023)苏民终1223号 | 苏省高级人民法院 | ||||||
| 37 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 内蒙古必威安泰生物科技有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 22,543,703.76 | （2022）内0123民初1741号 | 呼和浩特市林格尔县人民法院 | 调解结案，工程款已经支付完毕 |
| 38 | 中电洲际环保科技发展有限公司 | 河北润实房地产开发有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 10,773,070.00 | （2020）冀0403民初928号/（2020）冀04民终4205号 | 邯郸市丛台区人民法院、邯郸市中级人民法院 | 执行中 |
| 39 | 中电系统建设工程有限公司 | 苏州爱康能源集团股份有限公司 | / | 建设工程合同纠纷 | 52,789,918.11 | （2023）浙0522民初2931号 | 浙江省长兴县人民法院 | 本案终结执行，另提起代位权之诉 |
| 40 | 中电系统建设工程有限公司 | 贵州遵铁物流开发投资有限公司、遵义市铁路建设投资（集团）股份有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 54,413,585.98 | （2023）黔0304民初3915号 | 遵义市播州区人民法院 | 双方达成执行和解协议。 被告履行执行和解协议中 |
| 41 | CESE2(Thailand)CO.,LTD. | Technologies(Thailand)Co.,Ltd. | / | 建设工程施工合同纠纷 | 18,570,924.00 | （2023）常仲字第0326号 | 常州仲裁委员会 | 仲裁中 |
| 42 | 中电洲际环保科技发展有限公司 | 邯郸市勒泰城投房地产开发有限公司、邯郸市建投文化置业有限公司 | / | 建设工程合同纠纷 | 15,828,189.20 | （2023）邯仲字第0264号 | 邯郸仲裁委员会 | 恢复执行 |
| 43 | 河钢股份有限公司邯郸分公司 | 中电洲际环保科技发展有限公司、中电惠特热力设计技术服务邯郸有限公司、邯郸 | / | 合同纠纷 | 10,165,003.20 | （2023）冀0404民初1457号/（2024 | 复兴区人民法院、邯郸市中级人民法院 | 尾款已支付，本案完结 |
| 市热力公司 | ）冀04民终5号 | |||||||
| 44 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 福维工程科技有限公司、内蒙古恒光大药业股份有限公司、邵航燕、郭蔚冰 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 10,554,643.92 | （2023）内0424民初2251号/(2024)内04民终1342号 | 内蒙古自治区林西县人民法院、赤峰市中级人民法院 | 原告已向法院申请强制执行 |
| 45 | 福维工程科技有限公司 | 内蒙古恒光大药业股份有限公司、邵航燕、郭蔚冰 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 12,214,594.59 | (2023)内0424民初2524号/（2024）内04民终1746号 | 内蒙古自治区林西县人民法院、赤峰市中级人民法院 | 福维工程已向法院申请强制执行 |
| 46 | 中国电子系统工程第三建设有限公司 | 深圳建业工程集团股份有限公司、深圳市建业（集团）股份有限公司、深圳博腾投资有限公司、昆山聚创新能源科技有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 86,502,947.28 | （2022）苏0583民初11166号/（2024）苏05民终5639号 | 江苏昆山市人民法院、苏州市中级人民法院 | 中电三公司申请强制执行，因深圳建业已被法院受理破产审查，法院裁定终结本案的执行。目前，已保全深圳建业在昆山聚创的应收款项8600万元 |
| 47 | 中电系统建设工程有限公司 | 呼和浩特市地铁二号线建设管理有限公司 | 北京天乐泰力科技发展有限公司 | 债权人代位权纠纷 | 24,178,367.71 | （2023）内0105民初287号/（2023）内01民终5510号/（2024）内民申257号/ | 呼和浩特市赛罕区人民法院、呼和浩特市中级人民法院、内蒙古自治区高级人民法院 | 再审已审结 |
| （2024）内01民再79号 | ||||||||
| 48 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 襄城县汉达新能源发展有限公司、襄城县裕达开发投资有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 11,224,232.93 | (2023）豫1025民初4346号 | 襄城县人民法院 | 本案终结执行 |
| 49 | 江西省中邦建设有限公司 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | / | 买卖合同纠纷 | 28,068,390.41 | （2024）赣0191民初207号 | 南昌高新技术产业开发区人民法院 | 二公司已付款，本案终结 |
| 50 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 10,272,002.25 | (2024)川0191民初2913号 | 成都高新技术产业开发区人民法院 | 双方和解，原告撤诉 |
| 51 | 中电（淄博）能源科技发展有限公司 | 淄博周村城市建设发展有限公司、淄博市周村区人民政府大街街道办事处 | / | 供用热力合同纠纷 | 12,083,869.00 | （2024）鲁0306民初1224号 | 淄博市周村区人民法院 | 执行程序中 |
| 52 | 淄博辉晟热电有限公司 | 中电（淄博）能源科技发展有限公司 | / | 供用热力合同纠纷 | 29,484,516.03 | （2024）鲁0306民初1504号 | 淄博市周村区人民法院 | 一审中 |
| 53 | 中电系统建设工程有限公司 | 中如建工集团有限公司、江苏如天光电科技有限公司 | / | 建设工程分包合同纠纷 | 41,060,197.21 | (2024)苏0682民诉前调2387号 | 江苏省如皋市人民法院 | 一审中 |
| 54 | 国泰新点软件股份有限公司 | 中国电子系统技术有限公司 | / | 技术委托开发合同纠纷 | 10,737,124.20 | (2023)海预民字第182479号/ （2024）京0108民初627 | 北京市海淀区人民法院 | 双方达成调解，履行完毕 |
| 号 | ||||||||
| 55 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 安徽硕佰化学制药有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 15,302,392.24 | （2024）皖1222民诉前调1263号/（2024）皖1222民初3990号 | 太和县人民法院 | 2024年8月30日法院作出撤诉裁定，本案已另案起诉，再次起诉金额为16591454.33元 |
| 56 | 河南省第二建设集团有限公司 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 10,463,291.20 | 石裁字(2024)第0616号 | 石家庄仲裁委员会 | 仲裁中 |
| 57 | 上海卓繁信息技术股份有限公司 | 中国电子系统技术有限公司 | / | 技术服务合同纠纷 | 本诉：3,163,947.53 反诉：10,189,478.00 | （2023）京0108民初50816号 | 北京市海淀区人民法院 | 调解结案，双方和解 |
| 58 | 中电洲际环保科技发展有限公司 | 邯郸市仁达房地产开发有限公司 | / | 供用热力合同纠纷 | 13,212,151.00 | （2024）邯仲字第0201号 | 邯郸仲裁委员会 | 执行程序中 |
| 59 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 亚士防水科技（滁州）有限公司、亚士创能科技（上海）股份有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 33,194,173.61 | （2024）皖1124民初2505号 | 全椒县人民法院 | 调解结案，被告履行中 |
| 60 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 潍坊昌大建设集团有限公司、潍坊向洋投资发展有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 41,794,928.5 | （2024）潍仲受693号 | 潍坊仲裁委员会 | 调解结案，对方未按照调解书约定履行，已于2024年12月申请强制执行 |
| 61 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 成都青羊兴光明眼科医院有限责任公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 24,198,448.22 | （2024）沪仲案字第3655号 | 上海仲裁委员会 | 仲裁中 |
| 62 | 中电洲际环保科技发展有限 | 邯郸荣盛房地产开发有限公司 | / | 供用热力合同纠纷 | 19,561，361.31 | （2024）邯仲案字第 | 邯郸仲裁委员会 | 仲裁裁决已生效，支持我方诉请 |
| 公司 | 0322号 | |||||||
| 63 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 江苏威蜂动力工业有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 38,702,571.99 | （2024）苏0991民初2987号 | 盐城经济技术开发区人民法院 | 一审判决已出，支持我方诉请，双方均已上诉 |
| 64 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 江苏威蜂动力工业有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 57,418,652.22 | （2024）苏0991民初2989号 | 盐城经济技术开发区人民法院 | 因审限原因，本案先撤后立，于2025年1月2日收到撤诉裁定书，已再次提交起诉材料 |
| 65 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 烟台齐新半导体技术研究院有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 21,320,611.24 | （2024）烟仲字第417号 | 烟台仲裁委员会 | 双方和解，撤回仲裁 |
| 66 | 中电系统建设工程有限公司 | 中建四局安装工程有限公司 | / | 买卖合同纠纷 | 13,886,482.43 | (2024)黔0102民初15278号 | 贵阳市南明区人民法院 | 一审法院支持我方的诉讼请求，后双方达成和解协议，目前和解协议正在履行中 |
| 67 | 中恒丰建筑集团有限公司 | 中电系统建设工程有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 主诉：40,921,705.00 反诉： 10,000,000.00 | （2024）内0222民初1380号 | 内蒙古自治区固阳县人民法院 | 一审中 |
| 68 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | 中电洲际环保科技发展有限公司 | / | 供用热力合同纠纷 | 42,761,236.60 | （2024）冀0407民初691号 | 邯郸市肥乡区辛安镇法庭 | 对方变更诉讼请求为9236123元，双方达成调解，支付对方923万元，调解结案 |
| 69 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | / | 建设工程合同纠纷 | 11,149,700.05 | （2024）晋0403民初4715号 | 长治市潞州区人民法院 | 调解结案，等待被告付款中 |
| 70 | 中国电子系统工程 | 陕西建工第五建设集团有限 | / | 建设工程施工 | 19,601,679.18 | （2024）西仲 | 西安仲裁委员 | 仲裁中 |
二、本次公告的诉讼仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响鉴于部分诉讼仲裁案件尚未结案或正在开庭审理，部分案件尚未执行完毕，上述诉讼事项对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性，公司已安排法务团队积极应对上述案件，并按照监管要求履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《起诉状》《仲裁申请书》《上诉状》；
| 第三建设有限公司 | 公司 | 合同纠纷 | 字第3252号 | 会 | ||||
| 71 | 中电数字城市（江西）科技有限公司 | 南昌市新建区发展和改革委员会 | / | 建设工程合同纠纷 | 138,026,847.08 | (2024)洪仲案字第0804号 | 南昌仲裁委员会 | 出具仲裁裁决，支持我方诉请，对方正常履行中 |
| 72 | 中国电子系统技术有限公司 | 湖南经远建筑有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 20,081,952.32 | (2024)常仲字第1210号 | 常德仲裁委员会 | 仲裁中 |
| 73 | 中电系统建设工程有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司石家庄市分公司 | / | 财产保险合同纠纷 | 270，000，000.00 | (2024)苏0391民初4475号 | 徐州经济技术开发区人民法院 | 一审中 |
| 74 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 怀来云交换网络科技有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 27,656,221.37 | (2024)冀0730民初3108号 | 怀来县人民法院 | 调解结案，对方履行中 |
| 75 | 中国电子系统工程第三建设有限公司 | 浙江长兴市政建设有限公司、长兴国康光电科技有限公司 | 长兴太湖海韵工程管理有限公司 | 建设工程分包合同纠纷 | 142,780,953.00 | (2024)浙05民初122号 | 湖州市中级人民法院 | 一审中 已经完成财产保全 |
| 76 | 芜湖康特新型材料有限公司 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | / | 买卖合同纠纷 | 10,686,782.32 | （2024）锡仲调字第0869号 | 无锡仲裁委员会 | 调解结案，已履行 |
2、《受理通知书》《传票》；
3、《判决书》《裁决书》《裁定书》；
4、《撤诉申请书》《撤诉裁定》；
5、《执行终本裁定》等。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会2025年1月25日
附件：公告原文