深桑达A：关于累计诉讼的公告

查股网 2026-07-23 深桑达Ａ(000032)公司公告

深圳市桑达实业股份有限公司关于累计诉讼的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、诉讼仲裁事项

(一)尚未披露的诉讼仲裁事项

自上一期诉讼公告披露日至今,深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司发生诉讼仲裁案件共计185 件,涉案金额总计为人民币 948,622,992.58 元,已超过公司最近一期经审计净资产(2025 年年报数据)的 10%。其中公司及控股子公司作为原告的案件共计25 件,涉案金额为人民币 776,926,080.44 元;作为被告(含第三人)的案件共计160 件,涉案金额为人民币171,696,912.14 元。

1.公司(包括控股子公司)诉讼仲裁案件情况:

| 1 | 中电系统建设工程有限公司 | 东方日升(包头)新材料有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 56,774,941.79 | (2026)内 0222 民初 1197 号 | 包头市固阳县人民法院 | 一审中 |

| 2 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 华信咨询设计研究院有限公司、襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 108,049,273.02 | (2026)鄂 06 民初36 号 | 襄阳市中级人民法院 | 一审中 |

| 3 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 无锡华晟光伏科技有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 79,518,621.62 | 第0725 号 (2026)字锡仲 | 无锡市仲裁委员会 | 仲裁中 |

| 4 | 限公司、安徽安徽国坤新能源建设有中盛联创建设工程有限公司 | 中国电子系统工程第三建设有限公司、凤阳县城市资产投资运营有限公司 | / | 建设工程合同纠纷 | 32,337,422.15 | (2024)皖 1126 民初 4565 号 | 凤阳县人民法院 | 一审中 |

| 5 | 中国电子系统技术有限公司 | 盐城市大数据集团有限公司 | / | 技术合同纠纷 | 128,555,630.5 | (2026)苏 09 民初33 号 | 盐城市中级人民法院 | 一审中 |

| 6 | 中国电子系统技术有限公司 | 盐城市大数据集团有限公司 | / | 技术合同纠纷 | 39,646,831.29 | (2026)苏 09 民初34 号 | 盐城市中级人民法院 | 一审中 |

| 7 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 宣城经济技术开发区建设投资有限公司 | / | 建设工程合同纠纷 | 30,476,766.21 | 〔2026〕第宣仲案字 269 号 | 宣城仲裁委员会 | 仲裁中 |

| 8 | 谢海峰 | 中电系统建设工程有限公司 | 南通华浔建设有限司、刘尉公 | 建设工程合同纠纷 | 11,371,733.19 | (2026)苏 0582 民初 8777 号 | 张家港市人民法院 | 已结案 |

| 9 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 青岛汇城产业投资有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 31,379,041.29 | 0214 民初 (2026)鲁 5265 号 | 青岛市城阳区人民法院 | 一审中 |

| 10 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 四川高景太阳能科技有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 34,801,587.64 | (2026)川 1504 民初 4751 号 | 宜宾市叙州区人民法院 | 一审中 |

| 11 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 中建海峡(厦门)建设发展有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 14,657,785.52 | (2026)榕仲受882 号 | 福州仲裁委员会 | 仲裁中 |

| 12 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 江苏科隆新能源科技有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 21,575,354.56 | (2026)新仲字第148 号 | 新乡仲裁委员会 | 仲裁中 |

| 13 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 艾美坚持生物制药有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 61,887,030.26 | (2026)浙 0226 民初 6267 号 | 浙江省宁海县人民法院 | 一审中 |

| 14 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 艾美荣誉(宁波)生物制药有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 55,150,025.17 | 0206 民初 (2026)浙 8161 号 | 宁波市北仑区人民法院 | 一审中 |

| 15 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 汕头市建筑工程有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 30,933,654.98 | (2026)川 0903 民初 5603 号 | 遂宁市船山区人民法院 | 一审中 |

| 16 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 中交一航局第一工程有限公司、河北晟世亿辉新能源产业开发服务有限公司、中交第一航务工程局有限公司、沧州建设发展集团有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 48,658,148.33 | (2026)冀 0921 民初 1911 号 | 河北省沧县人民法院 | 一审中 |

| 其他案件169 件 | | | | 162,849,145.06 元 | | | | |

| 合计 | | | | | 948,622,992.58 元 | | | |

2.相关重大案件详细内容

(1)案件名称:中电系统建设工程有限公司诉东方日升(包头)新材料有限公司建设工程施工合同纠纷诉讼案

原告:中电系统建设工程有限公司

被告:东方日升(包头)新材料有限公司

案件标的额:56,774,941.79 元

①判令被告支付原告工程款54,348,967.44 元及自应当付款之日起至款项付清之日止以LPR 利率计算的资金占用利息2,425,974.35 元(暂计至2026 年3 月20 日);

②原告对案涉年产10GW 拉晶项目机电工程折价、拍卖或者变卖的价款,在欠付工程款范围内享有建设工程价款优先受偿权;

③判令被告承担本案案件受理费、财产保全费、保全担保费等全部诉讼费用。

原被告双方就东方日升(包头)新材料有限公司年产10GW 拉晶项目签订《建设工程施工合同》,签约总价为21,000 万元,价格形式为固定总价,变更可调。 2024 年4 月26 日,案涉项目经验收合格。施工期间产生38 份变更签证,双方无法就结算金额达成一致。截至目前,被告累计支付工程款178,410,344 元,尚欠付工程款本金54,348,967.44 元,故引发纠纷。

(2)案件名称:中国电子系统工程第二建设有限公司诉华信咨询设计研究院有限公司、襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司建设工程施工合同纠纷诉讼案

原告:中国电子系统工程第二建设有限公司

被告一:华信咨询设计研究院有限公司

被告二:襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司

案件标的额:108,049,273.02 元

①确认原告与被告签署的《工程总承包项目采购合同》及补充协议已解除;

②判令被告一向原告支付工程款108,049,273.02 元及逾期付款利息(利息以108,049,273.02 元为基数,以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率为标准,自起诉之日起计算至实际支付之日止);

③判令被告二在未付工程款内承担连带责任;

④判令本案诉讼费、保全费由二被告承担。

原告与被告于2021 年12 月至2022 年7 月期间分别签订《工程总承包项目

采购合同》及补充协议,原告全面履行合同各项义务,2023 年2 月15 日案涉工程完工并移交至被告。后案涉工程通过竣工验收,被告未按约定支付合同款项, 故引发纠纷。

案件进展:2026 年6 月1 日,襄阳市中级人民法院出具《交纳诉讼费用通知书》。

(3)案件名称:中国电子系统工程第二建设有限公司与无锡华晟光伏科技有限公司仲裁案

申请人:中国电子系统工程第二建设有限公司

被申请人:无锡华晟光伏科技有限公司

案件标的额:79,518,621.62

仲裁请求:

①裁决被申请人立即向申请人支付工程款78,484,384.98 元及逾期付款利息,利息以15,151,800.33 元为基数,自2024 年1 月21 日起按照一年期LPR 利率计算至实际支付之日止,暂计至仲裁之日为1,034,236.64 元;以 63,332,584.65 元为基数,自提交仲裁之日起计算至实际支付之日止;

②裁决申请人在被申请人欠付工程款范围内对案涉工程拍卖或折价的价款享有优先受偿权;

③本案仲裁费用、保全费由被申请人承担。

仲裁主张:

申请人与被申请人于2023 年6 月签订《无锡华晟光伏科技有限公司3.6GW 高效异质结智能制造项目机电EPC 总承包工程合同》,后申请人依约进场施工, 2024 年1 月21 日案涉工程已整体投入使用。被申请人拖延结算及付款,仅向申请人支付工程款197,263,199.67 元,欠付工程款本金78,484,384.98 元,故引发纠纷。

案件进展:仲裁中。

(4)案件名称:中国电子系统技术有限公司诉盐城市大数据集团有限公司

技术合同纠纷诉讼案

原告:中国电子系统技术有限公司

被告:盐城市大数据集团有限公司

案件标的额:128,555,630.5 元

①请求判令被告向原告支付合同价款人民币104,192,628.1 元。

②请求判令被告按合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的标准(15.4%) 向原告支付逾期付款违约金,其中以69,648,485.4 元(70%付款节点)为基数自 2024 年6 月15 日起计算至实际支付之日,以22,964,071.8 元(90%付款节点)为基数自2025 年6 月15 日计算至实际支付之日,以5,790,035.45(95%付款节点) 为基数自2026 年6 月15 日计算至实际支付之日,以5,790,035.45(100%付款节点)为基数自三年质保期届满之日计算至实际支付之日(逾期付款违约金暂计 24,363,002.37 元)。

③请求判令被告承担本案全部诉讼费、保全费、保全担保费。

原被告双方于2021 年8 月签订《盐南高新区城市驾驶舱1.0 项目合同书》, 签约金额为116,080,809 元。后原告依约完成案涉项目的建设内容,案涉项目已通过验收。截至目前,被告仅支付第一笔10%预付款,剩余90%的款项全部未支付,故引发纠纷。

(5)案件名称:中国电子系统工程第二建设有限公司诉艾美坚持生物制药有限公司建设工程施工合同纠纷诉讼案

原告:中国电子系统工程第二建设有限公司

被告:艾美坚持生物制药有限公司

案件标的额:61,887,030.26 元

①依法判令被告支付原告工程款59,608,466.32 元;

②依法判令被告支付逾期付款利息(计算至实际给付之日,暂计算至2026 年7 月6 日为2,278,563.94 元,详见逾期付款利息计算表);

③依法判令原告在被告欠付的工程款内享有工程价款优先受偿权;

④本案所有诉讼费用由被告承担。

原被告双方于2020 年9 月20 日就艾美卫信新型细菌性疫苗产业化建设一期净化机电工程签订《建设工程施工合同》,签约金额为134,500,000 元,合同形式为总价包干合同。后,双方签订多份协议,案涉工程已验收合格。截至目前, 被告已支付原告工程款199,826,000 元,尚有59,608,466.32 元工程款未付,故引发纠纷。

(6)案件名称:中国电子系统工程第二建设有限公司诉艾美荣誉(宁波) 生物制药有限公司建设工程施工合同纠纷诉讼案

原告:中国电子系统工程第二建设有限公司

被告:艾美荣誉(宁波)生物制药有限公司

案件标的额:55,150,025.17 元

①依法判令被告支付原告工程款53,896,011.24 元;

②依法判令被告支付逾期付款利息(计算至实际给付之日,暂计算至2026 年7 月3 日为1,254,013.93 元);

③依法判令原告在被告欠付的工程款内享有工程价款优先受偿权;

④本案所有诉讼费用由被告承担。

原被告双方于2020年至2024 年期间就宁波荣安生物药业有限公司人用狂犬疫苗产业化项目、新冠灭活疫苗产业化及高级别生物安全实验室项目陆续签订多

份建设工程施工合同,2023 年案涉工程通过竣工验收。截至目前,被告已支付原告工程款523,341,685.35 元,尚有53,896,011.24 元工程款未付,故引发纠纷。

(二)已披露诉讼仲裁事项的进展更新情况

| 1 | 江苏鼎驰电子科技有限公司 | 中电桑达电子设备(江苏) 有限公司 | / | 技术委托开发合同纠纷 | 10,000,000.00 | 苏03 民初 (2025) 417 号 | 徐州市中级人民法院 | 二审中 |

| 5 | 上海传芯半导体有限公司 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 32,001,045.00 | 沪0115 民 (2025) 初92199 号 | 上海市浦东新区人民法院 | 一审中 |

| 6 | 阳坤工业管道系统(上海)有限公司 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | / | 建设工程分包合同纠纷 | 20,230,241.87 | (2025) 济仲裁字第05962 号 | 济南仲裁委员会 | 仲裁中 |

| 7 | 顺和太和建材(北京) 有限公司 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | / | 债权人代位权纠纷 | 13,443,026.00 | 浙0114 民初8678 号 (2025) | 杭州市钱塘区人民法院 | 二审中 |

| 8 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 广东金湾高景太阳能科技有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 51,838,514.49 | 粤0404 民初5948 号 (2025) | 珠海市金湾区人民法院 | 一审中 |

| 9 | 中电洲际环保科技发展有限公司 | 邯郸荣盛房地产开发有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 11,002,435.99 | (2025) 邯仲字第 0541 号 | 邯郸仲裁委员会 | 仲裁中 |

| 10 | 中电洲际环保科技发展有限公司 | 邯郸荣盛房地产开发有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 12,538,651.42 | (2025) 邯仲字第 0540 号 | 邯郸仲裁委员会 | 仲裁中 |

| 11 | 中国电子系统工程第三建设有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 56,803,582.77 | 第5674 号 (2025) 沪仲案字 | 上海仲裁委员会 | 仲裁中 |

| 12 | 中国人民财 | 信息产业电子 | 长鑫 | 保险人 | 49,956,120.41 | (2025)皖 | 合肥市蜀 | 一审中 |

| 14 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 上海传芯半导体有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 42,934,054.35 | 沪0115 民 (2025) 初49424 号 | 上海市浦东新区人民法院 | 二审中 |

| 15 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 中建八局第四建设有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 40,855,420.98 | 字(2025) 青仲庭通第880 号 | 青岛仲裁委员会 | 仲裁中 |

| 16 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 浙江鑫柔科技有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 37,366,975.66 | 浙0483 民初5466 号 (2025) (2026)浙 04 民终 1504 号 / | 桐乡市人民法院; 浙江省嘉兴市中级人民法院 | 二审中 |

| 18 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 江苏锦柏建设司、徐州经济技术开发区金龙湖城市投资工程有限公有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 34,177,932.96 | 苏0391 民初4428 号 (2025) | 徐州经济技术开发区人民法院 | 一审中 |

| | | | | | | | | 务中。 |

| 20 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 深圳市兆富德旅游开发有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 27,739,477.6 | 粤0307 民 (2025) 初41114 号 | 深圳市龙岗区人民法院 | 一审中 |

| 25 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 资开发(集团) 云阳县人和投有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 45,863,561.61 | 渝0235 民 (2024) 初720 号 | 云阳县人民法院 | 二审中 |

| 26 | 中电系统建设工程有限公司 | 青岛博华信诚装备科技有限公司、青岛融合装备科技有限公司、成都霓博科技有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 12,987,052.64 | 鲁0211 民 (2024) 初824 号 | 青岛市黄岛区人民法院 | 执行中 |

| | | 公司 | | | | | | |

| 32 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | PT.BIOTISPRI MAAGRISINDO | / | 建设工程施工合同纠纷 | 50,192,564.02 | 第0122 号 (2024) 沪贸仲字 | 会(上海国上海国际经济贸易仲裁委员际仲裁中心) | 执行中 |

| 39 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 江苏锦柏建设司、徐州经济开发区金龙湖城市投资有限工程有限公公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 97,806,913.41 | 苏03 民初 (2021) /(2023) 1025 号 1335 号苏民终 | 院、江苏省徐州市中级人民法高级人民法院 | 执行中 |

| 41 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 扬州恒大新能源科技发展有限公司、恒大司、恒大新能源科技集团有集团有限公限公司 | / | 建设工程合同纠纷 | 100,037,834.39 | 苏10 民初 (2022) /(2023) 1223 号苏民终 139 号 | 院、江苏省扬州市中级人民法高级人民法院 | 执行中 |

| 42 | 中电系统建设工程有限公司 | 贵州遵铁物流开发投资有限公司、遵义市铁路建设投资 (集团)股份有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 54,413,585.98 | 黔0304 民初3915 号 (2023) | 遵义市播州区人民法院 | 执行中 |

| 43 | CESE2(Thai land)CO.,L TD. | Technologies (Thailand)Co .,Ltd. | / | 建设工程施工合同纠纷 | 18,570,924.00 | (2023) 常仲字第 0326 号 | 常州仲裁委员会 | 执行中 |

| 47 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 安徽硕佰化学制药有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 15,302,392.24 | 皖1222 民初3990 号 (2024) | 太和县人民法院 | 二审中 |

| 48 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 能科技(上海) 亚士防水科技 (滁州)有限公司、亚士创股份有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 33,194,173.61 | 皖1124 民初2505 号 (2024) | 全椒县人民法院 | 执行中 |

| 49 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 成都青羊兴光明眼科医院有限责任公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 24,198,448.22 | 第3655 号 (2024) 沪仲案字 | 上海仲裁委员会 | 仲裁中 |

盐城经济

(2024)

江苏威蜂动力

苏0991 民

57,418,652.22

工业有限公司 /

2.等待对方付款。

初2989 号

(2024)

固阳县人

内0222 民

民法院、

主诉:

中恒丰建筑

已收到二审裁定,认

初1380 号

40,921,705.00;

内蒙古自

集团有限公

为本案事实不清,裁

工程有限公司

治区包头

反诉:

定发回重审。

(2025)内

市中级人

10,000,000.00

02 民终

1327 号

1.已收到仲裁裁决,

中电数字城

南昌市新建区

(2024)洪

支持我方仲裁请求;

南昌仲裁

市(江西)

仲案字第

发展和改革委

138,026,847.08

科技有限公

委员会

2.被申请人履行付

0804 号

员会

款义务中。

(2024)常

湖南经远建筑

常德仲裁

委员会仲裁中

20,081,952.32

仲字第

1210 号

(2024)苏

徐州经济

中国人民财产

0391 民初

财产保

保险股份有限

4475 号

险合同

270,000,000.00

二审中

院、徐州市

/(2026)

公司石家庄市

中级人民

苏03 民终

分公司

4791 号

长兴

浙江长兴市政

太湖

海韵

(2024)浙

浙江省湖

统工程第三

州市中级

工程

司、长兴国康

05 民初

142,780,953.00

122 号

管理

光电科技有限

有限

苏州

(2024)

合肥高新

爱康

皖0191 民

能源

合肥美的合康

初12512

集团

光伏科技有限

二审中

25,126,819.02

民法院、合

股份

/(2026)

肥市中级

有限

皖01 民终

5166 号

北京市大

57 何大春鲁京建设工程

有限公司、中 / 建设工

程分包 12,863,000.00 (2024)京

兴区人民二审中

0115 民初

| 61 | 中电系统建设工程有限公司 | 中国共产党河北省固安县委员会党校 | / | 合同纠纷 | 35,266,928.19 | (2025)廊仲案字7 号 | 廊坊仲裁委员会 | 执行中 |

| 62 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 云南通盈药业有限公司、西藏通盈企业管理有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 30,753,730.75 | 0114 民初 (2025)云 2336 号 | 昆明市呈贡区人民法院 | 二审中 |

| 63 | 深圳中联电子有限公司 | 深圳中联产城运营有限公司 | / | 房屋租赁合同纠纷 | 32,504,543.23 | 粤0304 民 (2025) 初11911 号 | 深圳市福田区人民法院 | 二审中 |

| 64 | 弘元绿色能源股份有限公司 | 中电系统建设司、苏州市伟洁洁净工程科技有限公司、如皋苏北洁萱机电安装工程有限公司、无锡东汇机电设备安装有限公司、昆山杰瑞雅环保设备工程有限公司、工程有限公 | / | 财产损害赔偿纠纷 | 76,000,000 | 0391 民初 (2025)苏 2173 号 | 徐州经济技术开发区人民法院 | 一审中 |

| 65 | 弘元新材料 (徐州)有限公司 | 中电系统建设司、苏州市伟洁洁净工程科技有限公司、如皋苏北洁萱机电安装工程有限公司、无锡东汇机电设备安装有限公司、昆山杰瑞雅环保设备工程有限公司、青岛市工程建设监理有限责工程有限公任公司 | / | 财产损害赔偿纠纷 | 87,908,825.06 | 0391 民初 (2025)苏 2174 号 | 徐州经济技术开发区人民法院 | 一审中 |

| 67 | 东营石大胜华新能源有限公司 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 87,592,000 | 0505 民初 (2025)鲁 696 号 | 东营市垦利区人民法院 | 一审中 |

| 68 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 新疆中部合盛司、合盛硅业股份有限公司硅业有限公 | / | 建设工程合同纠纷 | 179,054,992.1 | 01 民初51 (2025)新号 | 乌鲁木齐市中级人民法院 | 一审中 |

| 69 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 新疆中部合盛司、合盛硅业股份有限公司硅业有限公 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 83,071,743.4 | 01 民初52 (2025)新号 | 乌鲁木齐市中级人民法院 | 一审中 |

| 71 | 中国电子系统工程第三建设有限公司 | 新疆中部合盛硅业有限公司 | / | 建设工程合同纠纷 | 49,925,595.23 | 新01 民初 (2025) 210 号 | 乌鲁木齐市中级人民法院 | 一审中 |

江苏锦柏建设

徐州经济

工程有限公

司、徐州经济

苏0391 民

22,529,288.31

技术开发区金

2.已申请强制执行。

初4856 号

龙湖城市投资

中国建筑第八

青仲庭通

青岛仲裁

工程局有限公

字(2025)

委员会仲裁中

14,871,385.85

第460 号

中恒丰建筑

包头市青

集团有限公

山区人民

内0204 民

目前处于上诉期间

20,073,717.82

初2891 号

浙江宗创建设

有限公司、中

1.调解结案;

杭州市钱

国电子系统工

2.我方履行付款义

浙0114 民

塘区人民

75 俞福根

16,024,297.03

程第二建设有

初7739 号

限公司

上海碧州环

中电智慧环境

长兴县人

保能源科技

(四川)有限

浙0522 民

13,596,578.98

民法院二审中

初3602 号

兰州重离子医

学产业投资有

兰州市城

甘0102 民

限责任公司、

关区人民

执行中

17,360,773.4

兰州市城市发

初19486

展投资有限公

广西沐邦高科

广西壮族

新能源有限公

统工程第三

自治区梧

桂04 民初

司、江西沐邦

二审中

59,285,923.33

州市中级

12 号

高科股份有限

安徽省淮

淮北翌光科技

统工程第四

北市中级

皖06 民初

100,602,681.37

50 号

齐河数字治理

科技发展有限

北京市海

公司、齐河财

/ 买卖合

京0108 民

金投资控股集

淀区人民

同纠纷 14,113,326.55

2.已申请强制执行。

初88221

团有限公司、

齐河县城市经

营建设投资有

| | | 限公司 | | | | | | |

| 81 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 海科(嘉兴) 电力科技有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 58,926,276.51 | 浙0402 民初7484 号 (2025) | 嘉兴市南湖区人民法院 | 一审中 |

| 87 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 南昌兆和投资有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 43,435,007.76 | 赣0191 民初7127 号 (2025) | 南昌高新技术产业开发区人民法院 | 一审中 |

| 88 | 中电系统建设工程有限公司 | 天津荣盛盟固利新能源科技有限公司 | / | 建设工程分包合同纠纷 | 42,184,738.74 | 0115 民初 (2025)津 15150 号 | 天津市宝坻区人民法院 | 一审中 |

上海国际

上国仲

益科德(上海)

经济贸易

28,092,961.82

仲裁中

仲裁委员

第2997 号

会

上海国际

上国仲

益科德(上海)

经济贸易

仲裁中

29,098,598.25

仲裁委员

第2998 号

会

福州市台

(2021)

闵0103 民

江区人民

本诉:

福建省广播电

初4812 号

本案已结案,强制执

6,275,122.01

法院、

视中心工程办

/(2022)

福州市中

行中。

反诉:

公室

级人民法

闽01 民终

13,116,566.60

5935 号

珠仲裁字

1.本案已和解结案;

中铁建设集团

珠海市仲

11,191,165.67

裁委员会

第3449 号

芜湖经济

芜湖长信科

中国电子系统

(2025)皖

技股份有限

工程第四建设

24,517,749.39

0291 民初

5763 号

成都建工集团

成都高新

1. 一审判决已生

统工程第四

川0191 民

效;

有限公司(成

53,623,746.05

2. 等待对方付款

都建筑工程集

初32369

团总公司)

中。

郑州航空

豫0192 民

中建八局第一

港经济综

59,682,152.93

建设有限公司 /

合实验区

初11101

安徽普利药业

安庆市大

有限公司、海

观区人民

皖0803 民

70,395,988.8

南普利制药股

初4400 号

份有限公司

东营石大胜华

山东省东

统工程第四

营市中级

鲁05 民初

新能源有限公

172,134,379.8

51 号

1.裁决已生效;

(2025)京

北京仲裁

安华数据(东

仲案字第

2.等待被申请人履

34,310,823.92

莞)有限公司 /

委员会

行中。

09921 号

程合同 10,127,253.84 (2025)中

昆山龙灯瑞迪

中国国际

经济贸易仲裁中

制药有限公司 /

国贸仲京

| | 建设有限公司 | | | 纠纷 | | 字第 080207 号 | 仲裁委员会 | |

| 101 | 爱思开新能源(盐城) 有限公司 | 中国电子系统工程第三建设有限公司、盐城忠瑾劳务有限公司、江苏建科工程咨询有限公司、员 (上海)有限公司、上海恒工机电工程有限公司、常州天衡检测技术邦建设工程有限公司 | / | 侵权责任纠纷 | 451,749,815.85 | 沪01 民初 (2025) 203 号 | 上海市第一中级人民法院 | 一审中 |

| 103 | 上海韩科科技股份有限公司 | 中电智慧环境 (四川)有限公司 | / | 承揽合同纠纷 | 15,515,770.24 | 浙0522 民初7743 号 (2025) | 长兴县人民法院 | 一审中 |

| 104 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 湖北恺来医药股份有限公司 | / | 建设工程分包合同纠纷 | 10,003,784.05 | 鄂1281 民 (2026) 初407 号 | 赤壁市人民法院 | 一审中 |

| 106 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司 | / | 建设工程合同纠纷 | 12,926,516.5 | 沪0115 民初139494 (2025) 号 | 上海市浦东新区人民法院 | 一审中 |

| 107 | 天津市赛达伟业有限公司 | 中电(天津)大数据有限公司 | / | 租赁合同纠纷 | 29,044,542.71 | 0111 民初 (2026)津 3629 号 | 天津市西青区人民法院 | 一审中 |

1.调解结案;

(2026)

数据发展中心 / 租赁合

西青区人

天津市西青区

津0111 民

2.等待对方履行

同纠纷 13,230,608.39

初3539 号

中。

淄博高新

广东正德工

业科技股份

鲁0391 民

目前处于上诉期间

34,120,931.61

初5700 号

中电云计算

北京市海

北京锐安科技

有限公司 / 合同纠

京0108 民

淀区人民

技术有限公

纷 31,717,089.05

初110466

包头市青

内蒙古栢特新

(2026)内

材料科技有限

山区人民

2.对方未履行,已

11,330,093.12

0204 民初

275 号

申请强制执行。

中国电子系统

工程第二建设

安徽麟智建

有限公司、四

西昌市人

川3401 民

筑工程有限

民法院一审中

38,426,152.06

川好医生攀西

初11402

药业有限责任

本诉:

四川省盐

(2026)

安徽麟智建筑

24,563,154.75

亭县人民

川0723 民

反诉:

初288 号

21,689,971.75

绵阳高新

安徽麟智建

中国电子系统

(2026)

筑工程有限

工程第二建设

川0792 民

27,516,151.36

初676 号

江苏

淳佑

建湖三龙混

北京市平

(2025)京

建筑

凝土有限公

谷区人民

0117 民初

15,855,284.96

劳务

工程有限公司

12256 号

有限

上海市浦

沪0115 民

116 京安工程有

东新区人

22,666,761.45

初103648

限公司

1. 已收到仲裁裁

上海信得天达

上国仲

决;

上海国际

云计算科技有

85,218,900.25

(2026)第

仲裁中心

2.对方履行付款义

限公司

253 号

118 上海商汤智

长江云通有限

公司 / 买卖合

武汉市青

同纠纷 54,541,082.60 (2026)鄂

山区人民上诉期内

能科技有限

0107 民初

| | 公司 | | | | | 963 号 | 法院 | |

| 119 | 胜华新能源科技(武汉) 有限公司 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 45,600,000.00 | 0107 民初 (2026)鄂 3107 号 | 武汉市青山区人民法院 | 一审中 |

| 120 | 无锡万阳建设工程有限公司 | 上海益江建设司、合肥德瑞格光电科技有限公司、中电系统建设工程工程有限公有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 13,693,137.38 | 0181 民初 (2026)皖 2316 号 | 巢湖市人民法院 | 一审中 |

| 121 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 浙江日月光能科技有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 80,885,854.34 | 浙0603 民初5010 号 (2026) | 绍兴市柯桥区人民法院 | 一审中 |

| 122 | 胜华新能源科技(东营) 有限公司 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | / | 建设工程施工合同纠纷 | 31,360,000.00 | 鲁0505 民初1392 号 (2026) | 东营市垦利区人民法院 | 一审中 |

| 123 | 云南昊南科技有限公司 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | / | 建设工程分包合同纠纷 | 21,597,987.04 | 云0114 民初4971 号 (2026) | 昆明市呈贡区人民法院 | 一审中 |

| 124 | CESE2(Thai land)CO.,L TD | RunergyPVTec hnology(Thai land)Co.,Ltd | / | 建设工程施工合同纠纷 | 29,246,725.29 | “.235/2 569 | 泰国罗勇府法院 | 审理中 |

| 125 | CESE2(Thai land)CO.,L TD | RunergyPVTec hnology(Thai land)Co.,Ltd | / | 建设工程施工合同纠纷 | 75,667,882.66 | “.257/2 569 | 泰国罗勇府法院 | 审理中 |

| 126 | 中国电子系统技术有限公司 | 鞍山市数据中心 | / | 服务合同纠纷 | 14,927,003.96 | 辽0302 民初3917 号 (2026) | 鞍山市铁东区人民法院 | 一审中 |

| 127 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 宁夏华晟新材料科技有限公司、安徽华晟新能源科技股份有限公司 | / | 建设工程合同纠纷 | 163,011,465.24 | 宁01 民初 (2026) 359 号 | 银川市中级人民法院 | 一审中 |

| 128 | 中国电子系统工程第二建设有限公 | 四川高景太阳能科技有限公司 | / | 建设工程合同纠纷 | 134,615,926.92 | 川15 民初 (2026) 17 号 | 宜宾市中级人民法院 | 一审中 |

| | 司 | | | | | | | |

| 130 | 长江云通有限公司 | 青山区公安分局、武汉市挚诚工程项目管理公司 | / | 买卖合同纠纷 | 70,410,245.36 | 0107 民初 (2026)鄂 4165 号 | 湖北省武汉市青山区人民法院 | 一审中 |

二、本次公告的诉讼仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于部分诉讼仲裁案件尚未结案或正在开庭审理,部分案件尚未执行完毕, 上述诉讼事项对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性,公司已安排法务团队积极应对上述案件,并按照监管要求履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1.《起诉状》《仲裁申请书》《上诉状》;

2.《受理通知书》《传票》;

3.《判决书》《裁决书》《裁定书》;

4.《撤诉申请书》《撤诉裁定》;

5.《执行终本裁定》等。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司 24

董事会

2026 年7 月23 日

附件：公告原文