拉夏3：关于累计新增诉讼情况、累计涉及诉讼及资产冻结情况进展的公告
证券代码：
400116
证券简称：拉夏
主办券商：长城国瑞
公告编号：
2023-058
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司管理人
关于累计新增诉讼情况、累计涉及诉讼及资产冻结情况
进展的公告
本公司管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）按照《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》有关规定，对公司及子公司累计新增诉讼、累计涉及诉讼及资产冻结情况进行了统计，统计情况如下：
一、累计新增诉讼情况
自2023年4月1日至4月30日，公司及子公司累计新增的诉讼案件7起，新增诉讼涉案金额约3,358万元。案件基本情况如下：
| 序号 | 我方主体 |
/
| 被告） |
| 对方名称 | 案由 |
| 涉案金额（单位：元） | 进展阶段 |
拉夏贝尔服饰（天津）有限公司
被告
天津蓟州新城商业管理有限公
司
房屋租赁合同纠纷
55,389.03
已开庭，
待判决
拉夏贝尔服饰（天津）有限公司、公
司
被告 天津二建建筑工程有限公司
建设工程合同纠纷
32,386,971.00
已开庭，
待判决
上海拉夏贝尔休闲
服饰有限公司
原告
上海宝山苏宁易购商业管理有
限公司
联营合同
纠纷
340,519.15 已调解4 公司 原告
上海浦东苏宁易购商业管理有
限公司
联营合同
纠纷
84,336.55
未开庭
上海夏微服饰有限
公司
原告
上海宝山苏宁易购商业管理有
限公司
联营合同
纠纷
32,901.22 未开庭
成都乐微服饰有限
公司
原告
四川众福来供应链科技有限公
司
仓储租赁合同纠纷
636,666.00
未开庭
成都乐微服饰有限
公司
原告
四川众福来供应链科技有限公
司
宿舍租赁合同纠纷
46,486.00
未开庭
33,583,268.95详见本公告附件一：累计新增诉讼案件基本情况
合计（人民币：元）
二、累计涉及诉讼及资产冻结情况的进展
有关公司累计涉及诉讼及资产冻结情况，详见公司此前在上海证券交易所网站及全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。现将前述已披露的诉讼及资产冻结事项的进展公告如下：
（一）诉讼案件进展
有关累计诉讼案件进展情况，详见公司此前在上海证券交易所网站及全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2023年4月1日至4月30日，在公司已披露的上述累计涉及诉讼案件中，共有2起诉讼案件取得进展，其中：1起诉讼案件经法院判决，涉及金额约为44万元；1起诉讼案件在法院主持下进行调解，涉案金额约为27万元。具体情况详见本公告附件二：案件进展情况统计表。
截至2023年4月30日，公司累计涉及未审结/未调解诉讼案件22起（包含本次披露的新增诉讼未审结案件；其中，公司及子公司为原告案件9起，公司及子公司为被告案件13起），未决诉讼案件涉案金额约为124,628万元（包含已披露的重大诉讼案件；其中，公司及子公司为原告案件涉案金额约1,864元，公司及子公司为被告涉案金额约122,764万元），统计情况如下：
| 案件类型 | 数量 | 金额（万元） |
保证合同纠纷2 76,450金融借款合同纠纷5 42,677建设工程施工合同纠纷2 3,409买卖合同纠纷1 1,395租赁合同纠纷7 393品牌特许经营合同纠纷1 257
商标转让合同纠纷2 35联营合同纠纷2 12
22 124,628
注：若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。
具体情况详见本公告附件三：未决诉讼案件统计表。
总计
（二）资产冻结情况
由于公司涉及诉讼、仲裁等原因，同时导致公司银行账户、不动产及子公司股权被冻结、查封等最新情况如下：
、银行账户冻结情况
截至2023年4月30日，公司及下属子公司共计103个银行账户被冻结，被冻结银行账户的冻结金额约为0.23亿元。银行账户被冻结的基本情况如下：
| 账户类型 | 数量 | 金额（元） |
一般户93 19,425,047.44基本户（含子公司基本户）8 3,934,850.8募集资金专用户2 2,654.19
103 23,362,552.43
注：此前公司A股募集资金专用账户被强制划扣440,840.10元，账户实际可用余额为
239.12元。
具体情况详见本公告附件四：银行账户冻结明细表。
上述银行账户被冻结事项为诉讼申请人采取的财产保全、诉讼执行等措施，不排除被法院强制划款的风险。公司将积极与法院及诉讼案件申请人沟通，争取尽早解除账户冻结状态。
合计
、子公司股权冻结情况
截至2023年4月30日，因公司涉及诉讼案件等影响，共计导致公司下属11家子公司股权被冻结，涉及案件金额合计约2.02亿元。具体情况详见本公告附件五：
子公司股权冻结明细表。
公司子公司股权冻结事项尚未对公司及子公司正常经营产生实质影响，但存在因上述事项导致子公司股权可能被司法处置的风险。公司将与相关法院、债权人积极沟通，争取妥善解决上述股权被冻结事宜，以维持公司生产经营的稳定。
、不动产查封情况
截至2023年4月30日，公司因涉及金融借款纠纷、施工合同纠纷等共计13项诉讼案件影响，导致公司2处不动产（截止2023年3月31日的账面价值合计约为3.23亿元）被查封。具体情况如下：
| 序号 | 相关案件编号 | 限制原因 | 执行/保全金额（万元） | 限制方式 | 查封房地产权证号 | 房地产坐落 | 2023.3.31账面价值（万元） | 限制人 |
（
）川0115执保
| 313 |
号
诉前保
全
查封
温国用（2015）字
第66859号
四川省成都市温江区金马镇光明社区二、三
组
10,194
成都温江区人民法院
（
）川0115执保
| 314 |
号
诉前保
全
成都温江区人民法院
（
）沪74民初3705号
诉前保
全
7,107
| 2020 |
上海金融法院
（
）沪74民初3706号
诉前保
全
8,935
| 2020 |
上海金融法院
（
）沪0115民初
| 9884 |
号
诉前保全
2,312
上海市浦东新区人民法院
（
| 2021 |
）沪0115民初
号
诉前保
全
2,864
| 9889 |
上海市浦东新区人民法院
（
）沪0115民初
| 9890 |
号
诉前保
全
3,566
上海市浦东新区人民法院
（
| 2020 |
）沪0104民初
号
诉前保
全
4,049查封
津（2018）西青区不动产权第1016982号
天津市西青区大寺镇兴华西支路24号
22,140
上海市徐汇区人民法院
（
| 30478 |
| 2020 |
）沪74民初3705号
诉前保
全
同序号3#
轮候查封
上海金融法院
（
| 2020 |
）沪74民初3706号
诉前保全
同序号4#
上海金融法院
（
| 2021 |
）沪0115民初
号
诉前保
全
同序号5#
| 9884 |
上海市浦东新区人民法院
（
）沪0115民初
| 9889 |
号
诉前保
全
同序号6#
上海市浦东新区人民法院
（
| 2021 |
）沪0115民初
号
诉前保全
同序号7#
| 9890 |
上海市浦东新区人民法院
（
）津0111执1087号
未知
天津市西青区人民法院
（
）津0101执3271号
未知 未知
| 2021 |
天津市和平区人民法院
（
）津0111执6279号
未知 未知
| 2021 |
天津市西青区人民法院
（
）津0111执3380号
未知 未知
天津市西青区人民法院
（2022）津01执3号
未知 未知
天津市第一中级人民法院
| 账面价值合计（人民币万元） | 32,334 |
注：若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。
上述不动产查封已存在权利限制，存在可能被司法拍卖以偿还债务的风险。公司将积极协调，妥善处理不动产被查封事项，积极与申请冻结方进行和解协商，争取早日解除权利限制并恢复正常状态。
由于公司原全资子公司上海微乐服饰有限公司（以下简称“上海微乐”）、原控股子公司上海乐欧服饰有限公司（以下简称“上海乐欧”）于2022年7月分别被法院裁定受理债权人对其破产清算申请并指定管理人；公司原全资子公司拉夏贝尔服饰（太仓）有限公司（以下简称“拉夏太仓”）于2022年7月被法院裁定受理债权人对其重整及预重整的申请并指定临时管理人，2023年2月法院裁定拉夏太仓重整并指定管理人；公司原全资子公司诺杏（上海）服饰有限公司（以下简称“上海诺杏”）于2023年2月被法院裁定受理债权人对其破产清算申请并指定管理人。故上述银行账户、不动产及子公司股权被冻结、查封等情况均不包含上海微乐、上海乐欧、上海诺杏及拉夏太仓的相关数据。上海微乐、上海乐欧及上海诺杏破产清算、拉夏太仓重整事项对公司本期或期后利润的影响，最终影响将以清算结果、重整结果和年度审计结果为准。
鉴于目前公司已进入破产清算程序，根据《企业破产法》第十九条的规定“人民法院受理破产申请后，有关债务人财产的保全措施应当解除，执行程序应当中止”，公司管理人正依法向法院申请解除公司上述相关冻结资产。
三、相关风险提示
1、上述涉及诉讼及资产冻结事项，总体对公司资金周转及经营管理造成了一定
的影响，在上述诉讼案件及资产冻结事项解除之前，尚不排除后续或有公司其他资产被冻结的情形。因公司累计涉及诉讼金额较高，可能会导致公司融资能力下降，加剧公司的资金紧张状况。此外，公司及子公司可能面临需支付相关违约金、罚息及诉讼费用等，进而导致公司财务和管理费用增加，最终影响金额将以法院最终审理情况及年度审计结果为准。
2、公司将密切关注诉讼进展及资产冻结事项，并按照相关法律法规的规定及时
履行信息披露义务。公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）、香港联交所披露易网站（https://www.hkexnews.hk）。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司管理人
2023年5月4日
附件一：累计新增诉讼案件基本情况
（一）天津蓟州新城商业管理有限公司起诉拉夏贝尔服饰（天津）有限公司
1、案件当事人
原告： 天津蓟州新城商业管理有限公司被告： 拉夏贝尔服饰（天津）有限公司
2、本案基本情况
因房屋租赁合同纠纷，原告向天津市蓟州区人民法院提起诉讼。原告提交的案件事实及理由如下：
2016年3月20日，原告与被告签订了《租赁合同》，之后于2016年4月20日签订了《补充协议》，2020年5月20日签订了《租赁合同补充协议（二）》。双方约定原告将位于天津蓟州区中昌南大道2号州河湾广场一层L1-30b、31、32、33商铺的房屋出租给被告，计租面积389平方米，出租期限自2016年4月1日至2021年6月30日止。被告需于每月20日向原告支付下一月的保底租金、物业管理费、POS机使用费等。被告如未能按期足额支付任何一期保底租金，应自构成逾期之日起，每逾期一日向原告支付相当于应付而未付金额0.2%的逾期付款违约金。但被告未按约定于2020年8月20日前支付当年9月的保底租金、物业费、POS机使用费，并于2020年9月30日在未通知原告的情况下关闭店铺并打包货品。后经双方协商，于2020年11月9日签订的《解除租赁合同协议书》约定：被告应于2020年12月9日前向原告支付2020年9月的保底租金16,565元、物业费7,780元、POS机使用费200元，共计24,545元，原告有权占有并保管被告剩余在房屋内的服装，并有权以该部分服装的变价优先受偿。但被告至今未履行付款义务。
3、原告诉讼请求
（1）判令被告向原告支付2020年9月保底租金、物业费、POS机使用费共计24,545元；
（2）判令被告以16,565元为基数，按日0.2%的标准，支付自2020年8月21日起逾期付款违约金至实际
付清租金之日止（暂计算至2023年3月9日为30,844.03元）；
（3）判令原告有权以拍卖、变卖被告剩余在原租赁房屋内的女装所得价款优先受偿以上两项请求，如有不
足部分由被告继续清偿；
（4）本案诉讼费用由被告承担。
（以上金额合计55,389.03元）
4、案件进展情况
已开庭，待判决。
（二）天津二建建筑工程有限公司起诉拉夏贝尔服饰（天津）有限公司、新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
1、案件当事人
原告： 天津二建建筑工程有限公司
被告： 拉夏贝尔服饰（天津）有限公司（以下简称“天津拉夏”）、新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“拉夏贝尔”）
2、本案基本情况
因建设工程合同纠纷，原告向天津市西青区人民法院提起诉讼。原告提交的案件事实及理由如下：
原告与被告天津拉夏系建设工程合同关系，原告承建天津拉夏发包的坐落于天津市西青区大寺镇兴华四支
路24号的新建项目（二期）工程。因被告方资金不到位导致案涉工程于2020年6月被迫停工。原告于2021年6月1日向天津市第一中级人民法院提起诉讼，要求解除与被告天津拉夏签订的建设工程施工合同并支付原告中期结算款项等。经天津市第一中级人民法院审理并作出判决，确认原告与被告天津拉夏签订的合同编号为SG2018161号的建设工程施工合同、合同编号为LX-TJHT（2）-2018-012的建设工程总承包合同于2021年6月17日解除。原告于2022年12月向被告天津拉夏移交案涉工程，并向其送达《结算报告》。被告天津拉夏未在合同约定期限内向原告作出回复，现该《结算报告》已生效。原告认为，与被告天津拉夏签订的建设工程合同均已解除，原告亦向其移交案涉工程并送达《结算报告》，被告天津拉夏应依据《结算报告》内容向原告支付相关款项。被告拉夏贝尔作出承诺，对上述新建项目（二期）工程中应付工程款、违约金、逾期付款利息、工程索赔款、损害赔偿金等全部款项承担连带支付责任。
3、原告诉讼请求
（1）判令被告天津拉夏支付原告工程款18,859,207元；
（2）判令被告天津拉夏支付原告因其违约致使工程延期增加工程管理费和措施费13,527,764元；
（3）判令被告拉夏贝尔对天津拉夏上述付款承担连带给付责任；
（4）判令原告就案涉工程在上述工程款18,859,207元和13,527,764元，合计32,386,971元的范围内享有建
设工程价款优先受偿权；
（5）判令被告自2023年4月1日起，以32,386,971元为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基
准利率向原告支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍向原告支付违约金；
（6）本案全部诉讼费用由被告承担。
4、案件进展情况
已开庭，待判决。
（三）上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司起诉上海宝山苏宁易购商业管理有限公司
1、案件当事人
原告：上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司被告： 上海宝山苏宁易购商业管理有限公司
2、本案基本情况
因联营合同纠纷，原告向上海市宝山区人民法院提起诉讼。原告提交的案件事实及理由如下：
2019年1月21日，原告与被告签订《合作合同》，主要约定：被告将宝山万达的场地提供给原告用于销售女装；原告每月商品销售收入的19%为被告的收益，扣除被告收益及原告依照约定应承担的费用后的部分归原告所有，每月20日结算上个月的货款，被告以支票、商业票据或银行汇款等方式向原告付款。截至2021年4月21日，被告拖欠原告货款金额合计315,519.15元。
3、原告诉讼请求
（1）判令被告向原告返还货款315,519.15元，以及自2021年4月21日起至实际清偿日止的逾期利息（以
315,519.15元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；
（2）判令被告返还履约保证金25,000元；
（3）本案诉讼费用由被告承担。
4、案件进展情况
达成调解，调解书主要内容如下：
（1）被告上海宝山苏宁易购商业管理有限公司返还原告上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司货款263,359.71
元、履约保证金5,000元，合计268,359.71元，分别于2023年5月至8月每月30日前支付60,000元，余款28,359.71元于2023年9月30日前付清；
（2）案件受理费5,326元，减半收取计2,663元（原告上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司已预交），由被告上
海宝山苏宁易购商业管理有限公司负担并于2023年9月30日前直接支付给原告上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司；
（3）上述两项付款义务，若被告上海宝山苏宁易购商业管理有限公司有任何一期未足额按时支付，则原告
上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司有权就剩余全部款项一并申请执行，且被告上海宝山苏宁易购商业管理有限公司须另行支付原告上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司逾期付款利息（以剩余未付金额为基数，自2021年4月21日起至实际付清之日止，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付）；
（4）原、被告就本案纠纷无其他争议。
（四）新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司起诉上海浦东苏宁易购商业管理有限公司
1、案件当事人
原告：新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司被告：上海浦东苏宁易购商业管理有限公司
2、本案基本情况
因联营合同纠纷，原告向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。原告提交的案件事实及理由如下：
2019年5月1日，原告与被告签订《合作合同》一份，主要约定：被告将周浦万达的场地提供给原告，原告用于销售童装（第三条1款）；原告每月商品销售收入的16%为被告的收益，扣除被告收益和原告依约定应承担的费用后的部分归原告所有，每月20日结算上个月的货款，被告以支票、商业票据、银行汇款等方式向原告付款（第四条1款、4款）。至今，被告拖欠原告货款金额合计74,336.55元。
3、原告诉讼请求
（1）判令被告向原告返还货款74,336.55元，以及自2020年7月21日起至实际清偿日止的逾期利息（以
74,336.55元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；
（2）判令被告返还保证金10,000元；
（3）本案诉讼费用由被告承担。
4、案件进展情况
尚未开庭。
（五）上海夏微服饰有限公司起诉上海宝山苏宁易购商业管理有限公司
1、案件当事人
原告：上海夏微服饰有限公司
被告：上海宝山苏宁易购商业管理有限公司
2、本案基本情况
因联营合同纠纷，原告向上海市宝山区人民法院提起诉讼。原告提交的案件事实及理由如下：
2018年10月17日，原告与被告签订《合作合同》一份，主要约定：被告将宝山万达的场地提供给原告，原告用于销售女装（第三条1款）；原告每月商品销售收入的19%为被告的收益，扣除被告收益和原告依约定应承担的费用后的部分归原告所有，每月20日结算上个月的货款，被告以支票、商业票据、银行汇款等方式向原告付款（第四条1款、4款）。截至2020年10月20日，被告拖欠原告货款金额合计27,901.22元。
3、原告诉讼请求
（1）判令被告向原告返还货款27,901.22元，以及自2020年10月21日起至实际清偿日止的逾期利息（以
27,901.22元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；
（2）判令被告返还保证金5,000元；
（3）本案诉讼费用由被告承担。
4、案件进展情况
尚未开庭。
（六）成都乐微服饰有限公司起诉四川众福来供应链科技有限公司
1、案件当事人
原告：成都乐微服饰有限公司
被告： 四川众福来供应链科技有限公司
2、本案基本情况
因仓库租赁合同纠纷，原告向成都市温江区人民法院提起诉讼。原告提交的案件事实及理由如下：
原被告于2022年签订了有效期自2022年3月1日起至2025年2月28日止的仓库租赁合同，约定由被告承租原告位于四川省成都市温江区温泉大道三段255号的仓库。合同约定租赁费用2个月为一个支付周期，先付后用，一个支付周期的租赁费用为256,400元，水电费按月支付。如被告拖欠相关费用超过15天可视为违约，原告有权单方面终止合同，向被告主张租赁费用、水电费、滞纳金、违约金等。以上仓库租赁合同签订后，原告依约履行合同义务，但被告拖欠了2023年1月和2月的租赁费用和水电费用，原告多次发函催缴无果，截至起诉之日，被告仍未向原告履行支付义务。
3、原告诉讼请求
（1）判令解除原、被告签订的有效期自2022年3月1日起至2025年2月28日止的仓库租赁合同；
（2）判令被告支付原告2023年1月和2月的仓库租赁费用256,400元并支付滞纳金（自2023年1月1日
起按照每日千分之五的标准至被告付清租赁费用止，暂计算至2023年4月11日为人民币129,482元）；
（3）判令被告支付原告2023年1月和2月的仓库租赁水费4,000元；
（4）判令被告支付原告2023年1月和2月的仓库租赁电费7,304元；
（5）判令被告赔偿原告损失，损失按照双方约定的租赁费用自2023年3月1日起计算至被告腾出房屋止，
费用计算2023年4月11日为人民币179,480元；
（6）判令被告支付仓库租赁合同违约金60,000元；
（7）本案诉讼费由被告承担。
4、案件进展情况
尚未开庭。
（七）成都乐微服饰有限公司起诉四川众福来供应链科技有限公司
1、案件当事人
原告：成都乐微服饰有限公司被告： 四川众福来供应链科技有限公司
2、本案基本情况
因宿舍租赁合同纠纷，原告向成都市温江区人民法院提起诉讼。原告提交的案件事实及理由如下：
原被告于2022年签订了有效期自2022年6月1日起至2023年5月31日止的宿舍租赁合同，约定由被告承租原告位于四川省成都市温江区温泉大道三段255号2号楼中的12间宿舍。合同约定租赁费用2个月为一个支付周期，先付后用，一个支付周期的租赁费用为16,320元，电费按月支付。如被告拖欠相关费用超过15天的，原告有权解除合同，向被告主张租赁费用、电费、滞纳金、违约金等。以上宿舍租赁合同签订后，原告依约履行合同义务，但被告拖欠了2023年1月和2月的租赁费用和电费，原告多次发函催缴无果，截至起诉之日，被告仍未向原告履行支付义务。
3、原告诉讼请求
（1）判令解除原、被告签订的有效期自2022年6月1日起至2023年5月31日止的宿舍租赁合同；
（2）判令被告支付原告2023年1月和2月的宿舍租赁费用16,320元并支付滞纳金（自2023年1月1日
起按照每日万分之五的标准至被告付清租赁费用止，暂计算至2023年4月11日为人民币824元）；
（3）判令被告支付原告2023年1月和2月的宿舍租赁电费1,598元；
（4）判令被告赔偿原告损失，损失按照双方约定的租赁费用自2023年3月1日起计算至被告腾出房屋止，
费用暂计算至2023年4月11日为人民币11,424元；
（5）判令被告支付宿舍租赁合同违约金16,320元；
（6）本案诉讼费由被告承担。
4、案件进展情况
尚未开庭。
附件二：案件进展情况统计表
| 序号 | 案号 | 起诉 |
(
)
| 方 | 应诉 |
(
)
| 方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼 |
(
)
| 基本情况 | 诉讼 |
(
)
| 裁定金额 | 诉讼 |
(
)
| 进展情况 | 诉讼 |
(
)
| 审理结果及影响 | 诉讼 |
(
)
| 判决执行情况 |
（2023）京0115民初1966号
北京艺达广告有限公司
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司、北京拉夏乐微服饰有限公司
追加、变
更被执行人异议之诉
诉讼请求：1、判决将拉夏贝尔列为（2020）京0115执8073号案件被执行人；2
443,351.80
一审判
决
判决如下：驳回北京艺达广告有限公司的全部诉讼请求。案件受理费7590.28元由北京艺达广告有限公司负担（已交纳）。
无需执
行
（2023）沪0113民初7900号
上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司
上海宝山苏宁易购商业管理有限公司
联营合同纠纷
诉讼请求：1、判令被告向原告返还货款315,519.15元，以及自2021年4月21日起至实际清偿日止的逾期利息（以315,519.15元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；2、被告返还履约保证金25,000元；
3、本案诉讼费用由被告承担。
268,359.71已调解
达成调解，调解书主要内容如下：
、被告上海宝山苏宁易购商业管理有限公司返还原告上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司货款263,359.71元、履约保证金5,000元，合计268,359.71元，分别于2023年5月至8月每月30日前支付60,000元，余款28,359.71元于2023年9月30日前付清；2、案件受理费5,326元，减半收取计2,663元（原告上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司已预交），由被告上海宝山苏宁易购商业管理有限公司负担并于2023年9月30日前直接支付给原告上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司；3、上述两项付款义务，若被告上海宝山苏宁易购商业管理有限公司有任何一期未足额按时支付，则原告上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司有权就剩余全部款项一并申请执行，且被告上海宝山苏宁易购商业管理有限公司须另行支付原告上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司逾期付款利息（以剩余未付金额为基数，自2021年4月21日起至实际付清之日止，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付）；4、原、被告就本案纠纷无其他争议。
尚未执
行
| 1 | ||
| 合计（金额：元） |
711,711.51
附件三：未决诉讼案件统计表
| 序号 | 案号 | 起诉 |
(
)
| 方 | 应诉 |
(
)
| 方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼 |
(
)
| 基本情况 | 诉讼 |
(
)
| 涉及金额 | 诉讼(仲裁 |
)
（2021）粤0306民初12913号
深圳市联投置地有限公司/深圳市联投东方资产
管理有限公司
拉夏贝尔服饰（太仓）有限公司 租赁合同纠纷
诉讼请求：
| 进展情况 | ||
| 1、确认被告与两原告签订的《深圳市房地产租赁合同书》 |
已经解除；2、被告立即将租赁商铺实际清退、清空物品、拆除广告牌、恢复隔离墙、恢复、恢复至毛坯及原告一认可的良好状态并完好交还给原告一；3、确认被告向原告一交纳的19,599.8元履约保证金，以及向原告二交纳的30,400.2元履约保证金及500元施工出入证押金（前述共计50,499.2元）均不予退还；4、被告立即向原告一支付2020年2月起至2020年8月1日（即合同解除日）期间的租金183,380.65元，以及延期付款违约金（违约金按每年24%标准计算，从各期当月的6日起计至实际付清之日，暂计至2020年12月31日为12,505.19元）；同时被告立即向原告一支付2020年8月2日起至2020年9月1日期间的清场期租金30,400元以及2020年9月2日起至将租赁商铺实际清退、清空物品、拆除广告牌、恢复至毛坯及原告一认可的良好状态并完好交还给原告一之日期间按每月30,400元标准计算的场地占用使用费（暂计至2020年12月31日为122,613.33元）；5、被告立即向原告一支付在经营免租期内享受的对应租金28,047.78元，以及租金优惠期内（即2017年2-7月期间）享受的对应租金25,736.71元，合计53,784.49元；6、被告立即向原告二按照每月15,200.1元的标准支付从2016年6月起至2020年8月1日（即合同解除日）期间（2019年12月已缴纳，应予扣除）的运营管理费125,131.14元，以及延期付款违约金（违约金按每年24%标准计算，从各期当月的6月起计至实际付清之日，暂计至2020年12月31日为26,464.71元）；
7、被告立即向原告二支付2016年7月-2020年7月期间的水电费共
计11,016.48元，以及延期付款违约金（违约金按每年24%标准计算，从各期当月的6日起计至实际付清之日，暂计至2020年12月31日为713.55元）；8、被告承担本案案件受理费等一切诉讼费用。以上金额暂计至
年
| 12 |
月
日合计为
| 616,508.74 |
元。
585,850.43
一审判决，对方
上诉
（2021）沪0112民诉前调26481号
/(2021)沪0112民初40926号
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
南通呈业服装有限公司 租赁合同纠纷
诉讼请求：1、请求判令被告返还原告租金合计267,520元整；2、请求判令被告支付从2019年4月1日起至实际清偿日止的违约金。违约金暂计至2021年7月15日为698,232.72元（以267,520元为基数，以逾期之日起，每天按逾期缴纳费用的千分之三缴纳滞纳金；逾期时间超过15日的，每天按逾期缴纳费用的千分之五滞纳金。）3、判令本案受理费等所有诉讼费（包括保全费）由被告方予以承担。
965,752.72未决
有限公司
上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司 租赁合同纠纷
诉讼请求：
| 凯丹置地（大连） | 1 |
、判决被告支付欠付的合同款项，包括：租金人民币62,366.09元，管理费用人民币62,666.93元，推广费人民币96,410.67元，POS机维护费人民币2,666.67元，电费人民币28,202.60元，上述合计人民币252,312.96元；以及判决被告支付上述欠付款项的滞纳金，以各项费用的欠付数额为基数，按照日千分之一的标准自欠付之日起请求至实际付款之日；2、请求判决被告支付合同解除违约金人民币30万元；3、请求判决被告支付原告因办理案件而支付的律师费人民币2.7万元；4、请求判决被告承担本案所有诉讼费。
703,465.13未决
（2022）苏0684民初2787号
江苏南通三建集团股份有限公司
拉夏贝尔服饰（太仓）有限公司
建设工程施工合同纠纷
诉讼请求：
、判令被告向原告支付工程款本金
| 1,699,513 |
元，且原告有权就涉案工程进行折价或拍卖所得价款优先受偿；2、判令被告向原告支付逾期工程款的利息4,036元；（自2021年12月29日起按中国人民银行同期贷款市场报价利率的1.5倍计算至实际付清之日，暂计算至2021年1月12日）；上述合计1,703,549元。3、本案诉讼费用由被告承担。
1,703,549.00未决
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
南宁市拉里菲尔商贸有限公司、林炳
彦
品牌特许经营
合同纠纷
诉讼请求：1、判令被告1向原告支付2,162,693.57元分成款及利息（以2,162,693.57元为基数，自2022年3月25日起至实际付清之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；2、判令被告2对上述分成款承担连带保证责任；3、判令被告1向原告支付409,124元采购订单货款；4、本案全部诉讼费用由两被告承担。
2,571,817.57未决
（2022）沪7101民初
1229号
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
杰克沃克（上海）服饰有限公司
商标转让合同
纠纷
诉讼请求：1、依法判决原告对被告名下案涉享有商标取回权，并配合原告进行商标转让；2、判令本案诉讼费用由被告承担。
0.00
未决
（2022）沪0104民诉前调6867号
上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司
上海湘安信息技术有限公司 买卖合同纠纷
诉讼请求：1、判令被告立即向原告支付货款13,945,007.4元；2、判令被告以13,945,007.4元为基数，向原告支付自2020年12月11日起至实际清偿日止的逾期利息（按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）上浮50%计付）；3、判令本案案件受理费、财产保全费等诉讼费用由被告全部承担。
13,945,007.40未决
（2022）沪0106民初40841号、（2022）沪0106民初40842号
中国华融资产管理股份有限公司
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司、成都乐微服饰有限公司、拉夏贝尔服饰
（天津）有限公司、拉夏贝尔服饰（太
仓）有限公司、邢加兴
金融借款合同
纠纷
（
| （天津）有限公司、拉夏贝尔服饰（太 | 2022 |
）沪
民初
| 40841 |
号诉讼请求：
、请求依法判令公司立即向原告偿还剩余借款本金人民币5,400万元、利息人民币1,342,170.00元及暂计至2022年11月1日的逾期利息人民币11,198,250.00元、复利人民币2,600,569.60元；2、请求依法判令公司立即向原告支付自2022年11月2日起实际清偿之日止的逾期利息，以借款本金人民币5,400万元为基数，按合同约定贷款利率上浮50%计算；3、依法判令公司立即向原告支付自2022年11月2日起至实际清偿之日止的复利（按照合同约定利率计算）；4、依法判令成都乐微对拉夏贝尔上述第一至三项给付义务在最高债权额人民币2亿元范围内承担连带保证责任；5、依法判令拉夏天津对拉夏贝尔上述第一至三项给付义务在最高债权额人民币2亿元范围内承担连带保证责任；6、依法判令拉夏太仓对拉夏贝尔上述第一至三项给付义务在最高债权额人民
165,142,667.37未决
币
亿元范围内承担连带保证责任；
| 7 |
、依法判令邢加兴对拉夏贝尔上述第一至三项给付义务在最高债权额人民币2亿元范围内承担连带保证责任；8、依法判令本案的诉讼费用由五被告共同承担。
（2022）沪0106民初40842号诉讼请求：1、请求依法判令公司立即向原告偿还剩余借款本金人民币7,500万元、利息人民币2,023,958.33元及暂计至2022年11月1日的逾期利息人民币15,400,000.00元、复利人民币3,577,719.44元；2、请求依法判令公司立即向原告支付自2022年11月2日起实际清偿之日止的逾期利息，以借款本金人民币7,500万元为基数，按合同约定贷款利率上浮50%计算；3、依法判令公司立即向原告支付自2022年11月2日起至实际清偿之日止的复利（按照合同约定利率计算）；4、依法判令成都乐微对拉夏贝尔上述第一至三项给付义务在最高债权额人民币2亿元范围内承担连带保证责任；5、依法判令拉夏天津对拉夏贝尔上述第一至三项给付义务在最高债权额人民币2亿元范围内承担连带保证责任。6、依法判令拉夏太仓对拉夏贝尔上述第一至三项给付义务在最高债权额人民币2亿元范围内承担连带保证责任；7、依法判令邢加兴对拉夏贝尔上述第一至三项给付义务在最高债权额人民币2亿元范围内承担连带保证责任；
| 8 |
、依法判令本案的诉讼费用由五被告共同承担。
（2022）沪74民初4043号
中国华融资产管理股份有限公司
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 保证合同纠纷
诉讼请求：
| 1 |
、依法判令公司立即向原告连带偿还债务人上海微乐剩余借款本金合计人民币347,776,589.09元、利息人民币13,161,388.10元及暂计至2022年12月20日的逾期利息合计人民币71,105,821.78元、复利合计人民币6,348,413.48元；2、依法判令公司立即向原告连带偿还债务人上海微乐自2022年12月21日起至实际清偿之日止的逾期利息，以借款本金人民币347,776,589.09元为基数，按合同约定贷款利率上浮50%计算； 3、依法判令公司立即向原告连带偿还债务人上海微乐自2022年12月21日起至实际清偿之日止的复利（按照合同约定利率计算）；
、依法判令本案的诉讼费由被告承担。
438,392,212.45未决
（2022）沪01
民初193号
GemstoneAdvantageLimited（海通国际咨询有限公
司）
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司、上海夏微服饰有限公司、上海拉夏企业
管理有限公司、邢加兴
保证合同纠纷
诉讼请求：
| 4 |
| 1 |
、判令各被告连带向原告偿付借款本金
欧元；2、判令各被告连带向原告偿付借款期内利息及其他费用合计1,440,563.23欧元；3、判令各被告连带向原告偿付借款逾期利息，以本金、借款期内利息及其他费用合计37,352,738.23欧元为基数，按照年利率15%，自2019年11月30日起计算至被告实际支付之日止（暂计至原告于原案中变更诉讼请求之日即2021年8月30日当日，为9,824,281.84欧元）；4、判令各被告连带赔偿原告因办理本案产生的律师费、翻译费及公证费用，暂计人民币700,000.00元；（以上第1至3项诉讼请求金额，暂计至原告于原案中变更诉讼请求之日即2021年8月30日当日，合计为47,177,020.07欧元，按照2022年9月22日中国人民银行欧元与人民币中间价1:6.8976折合人民币合计为325,408,213.61元；结合上述第4项诉讼请求，原告于本案中主张的诉请金额总计为人民币326,108,213.61元）5、本案全部诉讼费用由各被告承担，包括但不限于案件受理费及保全申请费等。
326,108,213.61未决
（2023）沪0106民初835号
中国华融资产管理股份有限公司
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司、成都乐微服饰有限公司、拉夏贝尔服饰
仓）有限公司、邢加兴
金融借款合同
纠纷
诉讼请求：
| （天津）有限公司、拉夏贝尔服饰（太 | 1 |
、依法判令公司立即向原告偿还剩余借款本金人民币2,860万元、利息人民币1,033,810.56元及暂计至2022年12月20日的逾期利息人民币5,847,508.33元、复利人民币1,406,942.99元；2、依法判令公司立即向原告支付自2022年12月21日起实际清偿之日止的逾期利息，以借款本金人民币2,860万元为基数，按合同约定贷款利率上浮50%计算；3、依法判令公司立即向原告支付自2022年12月21日起至实际清偿之日止的复利（按照合同约定利率计算）；4、依法判令成都乐微对拉夏贝尔上述第一至三项给付义务在最高债权额人民币4亿元范围内承担连带保证责任；5、依法判令拉夏天津对拉夏贝尔上述第一至三项给付义务在最高债权额人民币4亿元范围内承担连带保证责任。6、依法判令拉夏太仓对拉夏贝尔上述第一至三项给付义务在最高债权额人民币2.25亿元范围内承担连带保证责任；7、依法判令邢加兴对拉夏贝尔上述第一至三项给付义务在最高债权额人民币4亿元范围内承担连带保证责任；8、依法判令本案的诉讼费用由五被告共同承担。
36,888,261.88未决
（2023）沪0106民初866
号
中国华融资产管理股份有限公司
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司、成都乐微服饰有限公司、拉夏贝尔服饰
仓）有限公司、邢加兴
金融借款合同
纠纷
诉讼请求：
| （天津）有限公司、拉夏贝尔服饰（太 | 1 |
、依法判令公司立即向原告偿还剩余借款本金人民币2,000万元、利息人民币721,777.78元及暂计至2022年12月20日的逾期利息人民币3,475,791.67元、复利人民币858,228.05元；2、依法判令公司立即向原告支付自2022年12月21日起实际清偿之日止的逾期利息，以借款本金人民币2,000万元为基数，按合同约定贷款利率上浮50%计算；3、依法判令公司立即向原告支付自2022年12月21日起至实际清偿之日止的复利（按照合同约定利率计算）；4、依法判令成都乐微对拉夏贝尔上述第一至三项给付义务在最高债权额人民币4亿元范围内承担连带保证责任；5、依法判令拉夏天津对拉夏贝尔上述第一至三项给付义务在最高债权额人民币4亿元范围内承担连带保证责任。6、依法判令拉夏太仓对拉夏贝尔上述第一至三项给付义务在最高债权额人民币2.25亿元范围内承担连带保证责任；7、依法判令邢加兴对拉夏贝尔上述第一至三项给付义务在最高债权额人民币4亿元范围内承担连带保证责任；8、依法判令本案的诉讼费用由五被告共同承担。
25,055,797.50未决
（2023）沪0106民初883
号
中国华融资产管理股份有限公司
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司、成都乐微服饰有限公司、拉夏贝尔服饰
仓）有限公司、邢加兴
金融借款合同
纠纷
诉讼请求：
| （天津）有限公司、拉夏贝尔服饰（太 | 1 |
、依法判令公司立即向原告偿还剩余借款本金人民币2,700万元、利息人民币975,975.00元及暂计至2022年12月20日的逾期利息人民币5,520,375.00元、复利人民币1,328,232.89元；2、依法判令公司立即向原告支付自2022年12月21日起实际清偿之日止的逾期利息，以借款本金人民币2,700万元为基数，按合同约定贷款利率上浮50%计算；3、依法判令公司立即向原告支付自2022年12月21日起至实际清偿之日止的复利（按照合同约定利率计算）；4、依法判令成都乐微对拉夏贝尔上述第一至三项给付义务在最高债权额人民币4亿元范围内承担连带保证责任；5、依法判令拉夏天津对拉夏贝尔上述第一至三项给付义务在最高债权额人民币4亿元范围内承担连带保证责任。
、依法判令拉夏太仓对拉夏贝尔上述第一至
34,824,582.89未决
三项给付义务在最高债权额人民币
亿元范围内承担连带保证责任；7、依法判令邢加兴对拉夏贝尔上述第一至三项给付义务在最高债权额人民币4亿元范围内承担连带保证责任；8、依法判令本案的诉讼费用由五被告共同承担。
和记黄埔地产（天津）有限公司
拉夏贝尔服饰（天津）有限公司、新
疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
租赁合同纠纷
诉讼请求：
| 2.25 |
| 1 |
、请求依法确认原告与拉夏天津签订的《世纪都会商厦商铺租赁合同》于2020年6月6日解除；2、请求依法判令拉夏天津向原告支付2020年2月1日至2020年6月6日应付未付的基本租金241,311.00元及至被告实际支付之日的逾期付款违约金（截至到2023年1月5日逾期付款违约金为122,660.68元）； 3、请求依法判令拉夏天津向原告支付2020年2月1日至2020年6月6日应付未付的推广费20,166.80元及至拉夏天津实际支付之日的逾期付款违约金（截至2023年1月5日逾期付款违约金为10,250.98元）；4、请求依法判令被告拉夏天津向原告支付2020年2月1日至2020年6月6日应付未付的物业管理服务费112,037.86元及至被告实际支付之日的逾期付款违约金（截至2023年1月5日逾期付款违约金为56,949.91元）；
5、请求依法判令拉夏天津向原告支付2020年2月1日至2020年6
月6日应付未付的POS机租金2,100.00元及拉夏天津实际支付之日的逾期付款违约金（截至2023年1月5日逾期付款违约金为1,067.45元）；6、请求依法判令拉夏天津向原告支付2020年6月7日至2020年6月24日因拉夏天津实际占用房屋而应支付的房屋使用费、推广费、物业管理费共计87,832.38元；7、请求依法判令拉夏天津向原告支付房屋恢复原状费用218,582.00元；8、请求依法判令拉夏天津向原告支付房屋恢复期间占用费共计58,554.92元；9、请求依法判令拉夏天津向原告支付2019年至2020年因延迟缴纳费用产生的逾期付款违约金7,473.83元；10、请求依法判令拉夏贝尔对拉夏天津前述第2-9项给付义务承担连带责任；11、请求依法判令本案诉讼费由二被告承担。（上述诉讼请求合计
元）
938,987.81未决
（2023）沪0106民初732号/（2023）沪0106民初744号/（2023）沪0106民初753号/（2023）沪0106民初756号/（2023）沪0106民初760
号
中国华融资产管理股份有限公司
公司、成都乐微服饰有限公司、拉夏贝尔服饰（天津）有限公司、拉夏贝
尔服饰（太仓）有限公司、邢加兴
金融借款合同
纠纷
诉讼请求：
、依法判令公司立即向原告偿还剩余借款本金人民币12,780万元、利息人民币4,636,391.66元及暂计至2022年12月20日的逾期利息人民币26,129,775.01元、复利人民币6,290,399.16元；
2、依法判令公司立即向原告支付自2022年12月21日起实际清偿之
日止的逾期利息，以借款本金人民币12,780万元为基数，按合同约定贷款利率上浮50%计算；3、依法判令公司立即向原告支付自2022年12月21
| 日起至实际清偿之日止的复利（按照合同约定利率计算）； |
4、依法判令成都乐微对拉夏贝尔上述第一至三项给付义务在最高债
权额人民币4亿元范围内承担连带保证责任；5、依法判令拉夏天津对拉夏贝尔上述第一至三项给付义务在最高债权额人民币4亿元范围内承担连带保证责任；6、依法判令拉夏太仓对拉夏贝尔上述第一至三项给付义务在最高债权额人民币2.25亿元范围内承担连带保证责任；7、依法判令邢加兴对拉夏贝尔上述第一至三项给付义务在最高债权额人民币
亿元范围内承担连带保证责任；
| 8 |
、依法判令本案
164,856,565.83未决
的诉讼费用由五被告共同承担。
（2023）沪0114民诉前调3661号
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
| 上海右式家居科技有限公司、星伦（上 |
海）家居科技有限公司
商标权转让合
同纠纷
诉讼请求：
、判令二被告之间案涉商标转让行为无效；
| 2 |
、判令被告星伦（上海）家居科技有限公司立即将案涉商标无偿转回原告；3、判令被告上海右式家居科技有限公司立即向原告支付商标使用费20万元，被告星伦（上海）家居科技有限公司立即向原告支付商标使用费15万元；4、判令被告上海右式家居科技有限公司以20万元为基数，向原告支付自2022年2月18日起的利息、被告星伦（上海）家居科技有限公司以15万元为基数，向原告支付自2022年9月16日起的利息，上述利息计算按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率LPR上浮50%计付；5、判令本案案件受理费由二被告全部承担。
350,000.00
未决
（2023）津0119民初
3383号
天津蓟州新城商业管理有限公司
拉夏贝尔服饰（天津）有限公司
房屋租赁合同
纠纷
诉讼请求：
、判令被告向原告支付
| 2020 |
年
月保底租金、物业费、POS机使用费共计24,545元；2、判令被告以16,565元为基数，按日
0.2%的标准，支付自2020年8月21日起逾期付款违约金至实际付清
租金之日止（暂计算至2023年3月9日为30,844.03元）；3、判令原告有权以拍卖、变卖被告剩余在原租赁房屋内的女装所得价款优先受偿以上两项请求，如有不足部分由被告继续清偿；4、本案诉讼费用由被告承担。（以上金额合计
| 55,389.03 |
元）
55,389.03
未决
（2023）津
0111民初
5345号
天津二建建筑工
程有限公司
拉夏贝尔服饰（天津）有限公司、公
司
建设工程合同
纠纷
诉讼请求：
、判令被告天津拉夏支付原告工程款
| 18,859,207 |
元；
、判令被告天津拉夏支付原告因其违约致使工程延期增加工程管理费和措施费13,527,764元；3、判令被告拉夏贝尔对天津拉夏上述付款承担连带给付责任；4、判令原告就案涉工程在上述工程款18,859,207元和13,527,764元，合计32,386,971元的范围内享有建设工程价款优先受偿权；5、判令被告自2023年4月1日起，以32,386,971元为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率向原告支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍向原告支付违约金；6、本案全部诉讼费用由被告承担。
32,386,971.00
未决
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
上海浦东苏宁易购商业管理有限公司 联营合同纠纷
诉讼请求：1、判令被告向原告返还货款74,336.55元，以及自2020年7月21日起至实际清偿日止的逾期利息（以74,336.55元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；2、被告返还保证金10,000元；3、本案诉讼费用由被告承担。
84,336.55
未决
上海夏微服饰有
限公司
上海宝山苏宁易购商业管理有限公司 联营合同纠纷
诉讼请求：1、判令被告向原告返还货款27,901.22元，以及自2020年10月21日起至实际清偿日止的逾期利息（以27,901.22元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；2、被告返还保证金5,000元；3、本案诉讼费用由被告承担。
32,901.22
未决
（2023）川
0115民初
3417号
成都乐微服饰有
限公司
四川众福来供应链科技有限公司
仓储租赁合同纠纷
诉讼请求：
、判令解除原、被告签订的有效期自
| 2022 |
年
月
| 1 |
日起至2025年2月28日止的仓库租赁合同；2、判令被告支付原告2023年1月和2月的仓库租赁费用256,400元并支付滞纳金（自2023年1月1日起按照每日千分之五的标准至被告付清租赁费用止，暂计算至2023年4月11日为人民币129,482元）；3、判令被告支付原告2023年1月和2月的仓库租赁水费4,000元；4、判令被告支付原告2023年1月和2月的仓库租赁电费7,304元；5、判令被告赔偿原告损失，损失按照双方约定的租赁费用自2023年3月1日起计算至被告腾出房屋止，费用计算2023年4月11日为人民币179,480元；6、判令被告支付仓库租赁合同违约金60,000元；7、判令本案诉讼费由被告承担。
636,666.00
未决
成都乐微服饰有
限公司
四川众福来供应链科技有限公司
宿舍租赁合同
纠纷
诉讼请求：
、判决解除原、被告签订的有效期自
| 2022 |
年
月
| 1 |
日起至2023年5月31日止的宿舍租赁合同；2、判决被告支付原告2023年1月和2月的宿舍租赁费用16,320元并支付滞纳金（自2023年1月1日起按照每日万分之五的标准至被告付清租赁费用止，暂计算至2023年4月11日为人民币824元）；3、判决被告支付原告2023年1月和2月的宿舍租赁电费1,598元；4、判决被告赔偿原告损失，损失按照双方约定的租赁费用自2023年3月1日起计算至被告腾出房屋止，费用暂计算至2023年4月11日为人民币11,424元；5、判决被告支付宿舍租赁合同违约金16,320元；6、判令本案诉讼费由被告承担。
46,486.00
未决
1,246,275,481.39
| 合计（金额：元） |
附件四：银行账户冻结明细表
| 序号 | 账户名称 |
| 开户银行 | 银行账号 |
| 账户类别 | 冻结金额（元） |
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 上海银行股份有限公司***行0000***785基本户6,493,363.73
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 交通银行上海***行3100***865一般户7,667,792.79
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 中信银行股份有限公司上海***行8110***940一般户2,630,939.81
上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司 交通银行上海***行3100***605基本户1,503,275.79
上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司 中国光大银行股份有限公司上海***部3651***807一般户1,251,230.17
上海优饰服饰有限公司 中国光大银行上海***行7628***794基本户1,222,417.48
拉夏贝尔服饰（天津）有限公司 交通银行天津***行1200***349基本户987,280.16
成都拉夏贝尔服饰有限公司 中国光大银行股份有限公司上海***部3651***579一般户896,596.75
上海优饰服饰有限公司 中信银行股份有限公司上海***行8110***804一般户732,347.46
上海朗赫服饰有限公司 中国光大银行股份有限公司上海***部3651***400一般户727,067.92
上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司 中信银行股份有限公司上海***行7312***742一般户688,786.53
上海优饰服饰有限公司 交通银行上海***行3100***323一般户614,736.03
拉夏贝尔服饰（天津）有限公司 中国银行上海***行4520***395一般户502,898.56
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 中信银行股份有限公司上海***行7312***656一般户401,386.30
上海崇安服饰有限公司 中国光大银行上海***行7628***687一般户395,880.94
上海夏微服饰有限公司 交通银行上海***行3100***923一般户386,118.11
拉夏贝尔服饰（天津）有限公司 中国光大银行股份有限公司上海***部3651***048一般户381,205.32
拉夏贝尔服饰（天津）有限公司 交通银行上海***行3100***724一般户366,794.17
拉夏贝尔服饰（天津）有限公司 招商银行股份有限公司上海***行4119***802一般户267,725.36
上海拉夏娜芙服饰有限公司 中信银行上海***行8110***216基本户194,290.64
拉夏贝尔服饰（天津）有限公司 交通银行上海***行3100***426一般户163,987.84
上海优饰服饰有限公司 中国银行上海***行4442***962一般户144,117.75
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 中国光大银行上海***行7628***181一般户140,195.38
上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司 招商银行股份有限公司上海***行1219***902一般户118,114.74
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 广发银行股份有限公司上海***行9550***138一般户106,111.54
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 交通银行上海***行3100***615一般户103,454.17
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 渣打银行（中国）有限公司***行0000***342一般户70,004.95
成都乐微服饰有限公司 中国农业银行股份有限公司上海***行4020***893一般户62,445.80
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 招商银行股份有限公司上海***行1219***703一般户43,817.46
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 中国工商银行上海***部1001***290一般户41,817.54
上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司 中国银行上海***行4533***356一般户41,706.26
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 上海浦东发展银行***行9814***932一般户39,487.19
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 交通银行上海***行3100***145一般户37,153.61
上海朗赫服饰有限公司 中国银行上海***行4546***460一般户35,148.81
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 中国建设银行股份有限公司上海***行3105***935一般户28,287.59
重庆乐微服饰有限公司 中国民生银行股份有限公司重庆***行1102***649基本户27,548.71
新疆通融服饰有限公司 光大银行上海***部3651***278一般户27,490.5
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 广发银行股份有限公司上海***行9550***318一般户26,226.21
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 宁波银行股份有限公司上海***行7012***580一般户22,019.84
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 上海浦东发展银行***行9814***877一般户21,879.56
上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司 上海浦东发展银行***行9814***186一般户21,484.62
上海优饰服饰有限公司 招商银行股份有限公司上海***行5319***301一般户20,076.71
上海夏微服饰有限公司 中国光大银行股份有限公司上海***部3651***825一般户20,072.71
上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司 中国农业银行股份有限公司上海***行3296***926一般户17,663.85
成都乐微服饰有限公司 交通银行上海***行3100***714一般户17,163.89
上海朗赫服饰有限公司 中信银行股份有限公司上海***行8110***801一般户16,773.45
重庆乐微服饰有限公司 交通银行上海***行3100***638一般户15,795.61
拉夏贝尔服饰（天津）有限公司 中国建设银行股份有限公司天津***行1205***225一般户15,498.80
上海朗赫服饰有限公司 浦发银行***行9814***249一般户15,277.67
上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司 上海农商银行***行3246***741一般户12,946.36
成都拉夏贝尔服饰有限公司 交通银行上海***行3100***502一般户12,750.42
上海崇安服饰有限公司 中信银行股份有限公司上海***行8110***803一般户10,893.15
上海崇安服饰有限公司 中国银行上海***行4364***887一般户10,725.59
上海崇安服饰有限公司 中国农业银行股份有限公司上海***行4020***604一般户4,962.54
上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司 中国农业银行股份有限公司上海***行4020***671一般户4,955.65
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 交通银行上海***行3100***321一般户4,870.97
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 中国建设银行股份有限公司上海***行3105***020一般户3,890.50
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 上海浦东发展银行***行9814***067一般户2,840.68
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 中国光大银行股份有限公司上海***部3651***779H股募集资金专户
2,414.92
成都拉夏贝尔服饰有限公司 中信银行上海***行8110***805一般户2,268.75
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 中国银行上海***行4442***355一般户1,998.74
上海崇安服饰有限公司 招商银行股份有限公司上海***行4119***802一般户1,451.27
上海夏微服饰有限公司 中国光大银行上海***行7628***345一般户
976.85
上海夏微服饰有限公司 中国农业银行股份有限公司上海***行0332***900一般户
970.12
北京拉夏乐微服饰有限公司 交通银行上海***行3100***562一般户
744.75
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 汇丰银行(中国)有限公司***行7150***011一般户
675.29
成都乐微服饰有限公司 中信银行股份有限公司上海***行8110***711一般户
656.54
重庆乐微服饰有限公司 中国光大银行上海***行7628***314一般户
524.12
上海夏微服饰有限公司 中信银行股份有限公司上海***行8110***802一般户
382.44
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 中信银行股份有限公司上海***行8110***768A股募集资金专户
239.27
拉夏贝尔服饰（天津）有限公司 中信银行股份有限公司上海***行8110***172一般户
160.94
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 中国银行上海***行4429***678一般户
126.80
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 中国光大银行股份有限公司北京***行7501***291一般户
100.81
上海优饰服饰有限公司 中国农业银行股份有限公司上海***行4020***612一般户
97.02
成都拉夏贝尔服饰有限公司 中国银行上海***行4481***045一般户
73.70
新疆通融服饰有限公司 上海农村商业银行***行5013***763一般户
72.85
上海夏微服饰有限公司 中国农业银行股份有限公司上海***行4169***578基本户
38.02
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 上海农商银行***行5013***024一般户
36.91
上海夏微服饰有限公司 中国银行上海***行4416***251一般户
22.68
上海朗赫服饰有限公司 招商银行股份有限公司上海***行1219***501一般户
21.09
上海朗赫服饰有限公司 中国光大银行上海***行7628***002一般户
20.67
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 交通银行上海***行3100***449一般户
20.52
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 中信银行股份有限公司上海***行8110***731一般户
16.88
成都乐微服饰有限公司 中信银行股份有限公司上海***行8110***806一般户
4.80
上海夏微服饰有限公司 上海浦东发展银行***行9814***257一般户
4.07
上海夏微服饰有限公司 招商银行股份有限公司上海***行1219***101一般户
2.38
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 中信银行股份有限公司上海***行8110***060一般户
0.23
上海拉夏娜芙服饰有限公司 交通银行上海***行3100***757一般户
0.09
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 上海农商银行***行5993***896一般户
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 交通银行股份有限公司上海***行3100***448一般户 0
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 交通银行股份有限公司上海***行3100***127一般户 0
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 交通银行股份有限公司上海***行3100***673一般户 0
拉夏贝尔服饰（天津）有限公司 中信银行北京***行8110***056一般户 0
新疆通融服饰有限公司 乌鲁木齐银行乌鲁木齐***行0000***515基本户
新疆通融服饰有限公司 中信银行上海***行8110***061一般户
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 中国光大银行股份有限公司上海***部3651***114一般户 0
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 招商银行股份有限公司上海***行1219***504一般户 0
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 汇丰银行（中国）有限公司***行1740***012一般户 0
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 汇丰银行（中国）有限公司***行1740***011一般户 0
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 中国光大银行上海***行7628***226一般户 0
上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司 中国光大银行上海***行7628***427一般户 0
拉夏贝尔服饰（天津）有限公司 中国农业银行股份有限公司上海***行4020***689一般户 0
成都乐微服饰有限公司 中国银行上海***行4351***204一般户 0
23,362,552.43
| 合计（人民币：元） |
附件五：子公司股权冻结明细表
| 序号 | 案号 |
/
| 通知文号 | 执行金额（万元） | 被冻结股权的子公司 | 被冻结股权数额（万元） | 执行法院 |
（2020）沪0104法第2129号7,450上海拉夏企业管理有限公司80,000上海市徐汇区人民法院
（2020）沪0104法第3123号3,382上海拉夏企业管理有限公司80,000
上海市徐汇区人民法院
（2020）法执沪0104执字第1977号1,764
上海拉夏企业管理有限公司80,000上海优饰服饰有限公司2,000
（2022）苏0118法第999号1,320上海拉夏企业管理有限公司1,320南京市高淳区人民法院
（2020）沪0104执2065号1,064
拉夏贝尔服饰（天津）有限公司1,000
上海市徐汇区人民法院成都乐微服饰有限公司1,000
（2020）沪0104法执执字第2145号
拉夏贝尔服饰（天津）有限公司1,000
上海市徐汇区人民法院成都乐微服饰有限公司1,000
（2020）沪0104法执执字第3735号
拉夏贝尔服饰（天津）有限公司1,000
上海市徐汇区人民法院成都乐微服饰有限公司1,000
（2020）沪0104法执民初字第14521号
上海拉夏企业管理有限公司80,000
上海市徐汇区人民法院上海拉夏娜芙服饰有限公司1,300上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司
（2020）沪0104执2615号
拉夏贝尔服饰（天津）有限公司1,000
上海市徐汇区人民法院成都乐微服饰有限公司1,000
（2020）法执沪0104执字第2385号
上海拉夏企业管理有限公司80,000
上海市徐汇区人民法院上海优饰服饰有限公司2,000嘉拓（上海）信息技术有限公司
北京拉夏乐微服饰有限公司
上海拉夏娜芙服饰有限公司1,300上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司
上海夏微服饰有限公司
上海朗赫服饰有限公司
上海崇安服饰有限公司1,275
（2020）沪0104法执执字第3766号
拉夏贝尔服饰（天津）有限公司1,000上海市徐汇区人民法院
成都乐微服饰有限公司1,000
（2020）沪0104法执执字第3768号
拉夏贝尔服饰（天津）有限公司1,000
上海市徐汇区人民法院成都乐微服饰有限公司1,000
（2020）沪0104法执执字第3767号
拉夏贝尔服饰（天津）有限公司1,000
上海市徐汇区人民法院成都乐微服饰有限公司1,000
（2020）沪0104执2390号
拉夏贝尔服饰（天津）有限公司1,000
上海市徐汇区人民法院成都乐微服饰有限公司1,000
（2021）浙0483法第1213号
上海拉夏企业管理有限公司80,000浙江省桐乡市人民法院
（2020）浙0483法执民初字第1571号
上海拉夏企业管理有限公司80,000浙江省桐乡市人民法院
20,243/ / /