拉夏3：关于累计新增诉讼情况、累计涉及诉讼及资产冻结情况进展的公告

证券代码：400116 证券简称：拉夏3 主办券商：长城国瑞 公告编号：2024-001

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司管理人关于累计新增诉讼情况、累计涉及诉讼及资产冻结情

况进展的公告本公司管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）按照《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》有关规定，对公司及子公司累计新增诉讼、累计涉及诉讼及资产冻结情况进行了统计，统计情况如下：

一、累计新增诉讼情况

自2023年12月1日至12月31日，公司及子公司新增的诉讼案件2起，新增诉讼涉案金额约122万元。案件基本情况如下：

/

1 公司 原告 上海春风物流股份有限公司

对外追收债权纠纷

232,721.00

已开庭，待

判决

嘉拓（上海）信息技术有限公司、上海微乐服饰有限公

司

被告 上海景瑞物业管理有限公司

物业服务合同纠纷

991,876.78

已开庭，待判决

1,224,597.78

详见本公告附件一：累计新增诉讼案件基本情况

二、累计涉及诉讼及资产冻结情况的进展

有关公司累计涉及诉讼及资产冻结情况，详见公司此前在上海证券交易所网站及全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。现将前述已披露的诉讼及资产冻结事项的进展公告如下：

（一）诉讼案件进展

有关累计诉讼案件进展情况，详见公司此前在上海证券交易所网站及全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2023年12月1日至12月31日，在公司已披露的上述累计涉及诉讼案件中，共有1起诉讼案件经法院调解，涉及金额合计约为120万元。案件具体情况详见本公告附件二：案件进展情况统计表。

截至2023年12月31日，公司及子公司累计涉及未审结/未调解诉讼案件12起（包含本次披露的新增诉讼未审结案件；其中，公司及子公司为原告案件7起，公司及子公司为被告案件5起），未决诉讼案件涉案金额约为4,553万元（其中，公司及子公司为原告案件涉案金额约1,025万元，公司及子公司为被告涉案金额约3,528万元），统计情况如下：

建设工程合同纠纷 1 3,239品牌特许经营合同纠纷 2 476商标授权合同纠纷 4 448破产债权确认纠纷 1 174物业服务合同纠纷 1 99联营合同纠纷 1 61租赁合同纠纷 1 33对外追收债权纠纷 1 23

12 4,553

注：若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。具体情况详见本公告附件三：未决诉讼案件统计表。

（二）资产冻结情况

由于公司涉及诉讼、仲裁等原因，同时导致公司银行账户、不动产及子公司股权被冻结、查封等最新情况如下：

1、银行账户冻结情况

截至2023年12月31日，公司及下属子公司共计92个银行账户被冻结，被冻结银行账户的冻结金额约为869万元。银行账户被冻结的基本情况如下：

总计账户类型

一般户83 7,190,032.99

基本户（含子公司基本户）7 1,496,538.39

募集资金专用户2 239.93

92 8,686,811.31

注：此前公司A股募集资金专用账户被强制划扣440,840.10元，账户实际可用余额为

239.66元；公司H股募集资金专用账户余额2,414.92元已被公司管理人划转至管理人账户，

现该募集资金账户实际可用余额为0.27元。

具体情况详见本公告附件四：银行账户冻结明细表。上述银行账户被冻结事项为诉讼申请人采取的财产保全、诉讼执行等措施，不排除被法院强制划款的风险。公司将积极与法院及诉讼案件申请人沟通，争取尽早解除账户冻结状态。

2、子公司股权冻结情况

截至2023年12月31日，因公司涉及诉讼案件等影响，共计导致公司下属10家子公司股权被冻结，涉及案件金额合计约1.16亿元。具体情况详见本公告附件五：

子公司股权冻结明细表。

公司子公司股权冻结事项尚未对公司及子公司正常经营产生实质影响，但存在因上述事项导致子公司股权可能被司法处置的风险。公司将与相关法院、债权人积极沟通，争取妥善解决上述股权被冻结事宜，以维持公司生产经营的稳定。

3、不动产查封情况

截至2023年12月31日，公司因涉及金融借款纠纷、施工合同纠纷等共计13项诉讼案件影响，导致公司1处不动产（截止2023年11月30日的账面价值约为

2.16亿元）被查封。具体情况如下：

合计序号

（

）沪0104

号

诉前保全

4,049 查封

津（2018）西青区不动

产权第1016982号

天津市西青区大寺镇兴华西支路24

号

21,637

上海市徐汇区

人民法院

（

）沪

民初

号

诉前保全

7,107

轮候查封

上海金融法院

（

）沪

民初

号

诉前保全

8,935 上海金融法院

（

）沪0115民初9884号

诉前保全

2,312

上海市浦东新

区人民法院

（

）沪0115民初9889号

诉前保全

2,864

上海市浦东新区人民法院

（

）沪0115民初9890号

诉前保全

3,566

上海市浦东新区人民法院

（

）津0111执1087号

未知 303

天津市西青区

人民法院

（

）津0101执3271号

未知 未知

天津市和平区

人民法院

（

）津0111执6279号

未知 未知

天津市西青区

人民法院

（

）津0111执3380号

未知 未知

天津市西青区

人民法院

津

执

号

未知 未知

天津市第一中

级人民法院

（

）津0111民初5345号之一

未知 未知

天津市西青区

人民法院

（

）津0111执2459号

未知 未知

天津市西青区

人民法院

注：公司全资子公司成都乐微服饰有限公司所持有的位于成都市温江区金马镇温泉大道三段355号工业用地及土地上的附着物（房地产权证号：温国用（2015）字第66859号，此前已被法院查封）此前在淘宝网司法拍卖网络平台进行第一次公开拍卖，因无人出价，导致流拍，后于2023年8月7日至2023年8月8日在淘宝网司法拍卖网络平台进行第二次公开拍卖，且已产生竞价结果，竞买人已向法院支付成交价款余额；2023年12月19日，公司收到法院有关该次拍卖涉及案件的《结案通知书》，相关案件已执行完毕并结案，具体内容详见公司于2023年12月19日披露的《关于全资子公司资产被第二次司法拍卖的进展公告》（公告编号：2023-126）。

上述不动产查封已存在权利限制，存在可能被司法拍卖以偿还债务的风险。公司将积极协调，妥善处理不动产被查封事项，积极与申请冻结方进行和解协商，争取早日解除权利限制并恢复正常状态。

由于公司原全资子公司上海微乐服饰有限公司（以下简称“上海微乐”）、原控股子公司上海乐欧服饰有限公司（以下简称“上海乐欧”）于2022年7月被法院裁定受理债权人对其破产清算申请并指定管理人；公司原全资子公司拉夏贝尔服饰（太仓）有限公司（以下简称“拉夏太仓”）于2022年7月被法院裁定受理债权人对其重整及预重整的申请并指定临时管理人，2023年2月法院裁定拉夏太仓重整并指定管理人；公司原全资子公司诺杏（上海）服饰有限公司（以下简称“上海诺杏”）于2023年2月被法院裁定受理债权人对其破产清算申请并指定管理人；公司原全资子公司上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司（以下简称“拉夏休闲”）于2023年7月被法院裁定受理债权人对其破产清算申请并指定管理人。故上述银行账户、不动产及子公司股权被冻结、查封等情况均不包含上海微乐、上海乐欧、上海诺杏、拉夏太仓及拉夏休闲的相关数据。上海微乐、上海乐欧、上海诺杏及拉夏休闲破产清算、拉夏太仓重整事项对公司本期或期后利润的影响，最终影响将以清算结果、重整结果和年度审计结果为准。

三、相关风险提示

1、上述涉及诉讼及资产冻结事项，总体对公司资金周转及经营管理造成了一定

的影响，在上述诉讼案件及资产冻结事项解除之前，尚不排除后续或有公司其他资产被冻结的情形。因公司累计涉及诉讼金额较高，可能会导致公司融资能力下降，加剧公司的资金紧张状况。此外，公司及子公司可能面临需支付相关违约金、罚息及诉讼费用等，进而导致公司财务和管理费用增加，最终影响金额将以法院最终审理情况及年度审计结果为准。

2、公司将密切关注诉讼进展及资产冻结事项，并按照相关法律法规的规定及时

履行信息披露义务。公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）、香港联交所披露易网站（https://www.hkexnews.hk）。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司管理人

2024年1月2日

附件一：累计新增诉讼案件基本情况

（一）新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司起诉上海春风物流股份有限公司

1、案件当事人

原告：新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司被告：上海春风物流股份有限公司

2、本案基本情况

原被告双方于2020年7月1日签订了《拉夏贝尔运输合同》，合同约定原告将货物交由被告承运至指定地点。2022年2月至2022年6月期间，被告在收到货物后，没有按照双方约定按期发货，被告以第三人欠付其运费为由，将原告交付被告的21,000件货物擅自扣押、留置。原告与第三人是不同法律主体，被告的扣押、留置行为没有法律依据。与此同时，被告非法扣押、留置原告货物的货值远超第三人所欠付的运费10万余元，案涉货物多为季节性货物，被告的非法扣押和留置行为，对原告造成了重大损失。

3、原告诉讼请求

（1）判令被告返还非法扣押、留置的全部货物；

（2）判令被告偿还因其非法扣押、留置给原告造成的损失232,721元；

（3）判令被告承担本案全部诉讼费用。

4、案件进展情况

已开庭，待判决。

（二）上海景瑞物业管理有限公司起诉上海微乐服饰有限公司、嘉拓（上海）信息技术有限公司

1、案件当事人

原告：上海景瑞物业管理有限公司

被告一：上海微乐服饰有限公司

被告二：嘉拓（上海）信息技术有限公司

2、本案基本情况

原告与被告一于2020年4月签署了《物业管理服务合同》，约定由原告管辖被告一名下位于闵行区莲花南路2700弄50号拉夏贝尔总部，总面积16万平方米，合同期限自2020年5月1日至2021年4月30日止。合同到期后，被告一没有完全按照合同约定的款项向原告支付物业管理费。在2021年6月，被告一委托被告二向原告支付拖欠的物业管理费，三方于2021年6月签署了三方协议，且上述款项由被告二向原告支付。协议签署后，原告陆续收到部分款项，但自2021年最后收到一笔款项后，就再未收到物业管理费款项，原告多次与两被告联系均未果。

3、原告诉讼请求

（1）判令两被告共同向原告支付拖欠的物业管理费991,876.78

元；

（2）判令被告支付本案诉讼费。

4、案件进展情况

已开庭，待判决。

附件二：案件进展情况统计表

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

（2023）川0703民初14981号

成都乐微服饰有限公司

成商集团绵阳茂业百货有限公司

联营合同纠纷

诉讼请求：1、判令被告向原告返还货款1,345,992元，以及自2018年9月1日起至实际清偿日止的逾期利息（以1,345,992元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；2、被告返还保证金34,000元、装修押金2,000元；3、本案诉讼费用由被告承担。

1,196,322.93

解

调解协议如下：

、被告成商集团绵阳茂业百货有限公司尚欠原告成都乐微服饰有限公司货款及保证金1,196,322.93元，该款被告成商集团绵阳茂业百货有限公司于2024年1月15日前向原告成都乐微服饰有限公司支付400,000元，于2024年2月15日前支付400,000元，于2024年3月15日前支付剩余全部款项396,322.93元，上述款项均支付至账号为762***1078的银行账户中（户名为上海格饶普服饰有限公司，开户行为中国光大银行上海***支行）；

2、案件受理费减半收取计8,619元，由原告成都乐

微服饰有限公司负担4,309.5元，被告成商集团绵阳茂业百货有限公司负担4,309.5元；3、原告成都乐微服饰有限公司自愿放弃其他诉讼请求；4、双方无其他争议。

解

1,196,322.93

附件三：未决诉讼案件统计表

(

)

(

)

(

)

(

)

)

（2023）津0111民初5345号

天津二建建筑工程有限公司

拉夏贝尔服饰（天津）有限公司、

公司

建设工程合同纠纷

诉讼请求：

、判令被告天津拉夏支付原告工程款

元；

、判令被告天津拉夏支付原告因其违约致使工程延期增加工程管理费和措施费13,527,764元；3、判令被告拉夏贝尔对天津拉夏上述付款承担连带给付责任；4、判令原告就案涉工程在上述工程款18,859,207元和13,527,764元，合计32,386,971元的范围内享有建设工程价款优先受偿权；5、判令被告自2023年4月1日起，以32,386,971元为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率向原告支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍向原告支付违约金；6、本案全部诉讼费用由被告承担。

32,386,971.00 未决

（2023）沪0112民初

8085号

上海品熙科技有限公司

黄美红、张彬

特许经营合同

纠纷

诉讼请求：1、判令二被告共同支付原告使用费人民币150万元；2、判令二被告共同支付原告自2022年7月5日（合同约定的最后一期付款日）起至使用费实际清偿之日止的利息损失，以本金人民币150万元为基数，利率按LPR计；3、判令二被告共同支付原告律师费损失人民币3万元；4、本案的诉讼费用由被告承担。

1,530,000.00 未决

（2023）沪0112民诉前调20745号

新疆拉夏贝尔服饰股份有限

公司

上海乐侠文化传媒有限公司、王霞 租赁合同纠纷

诉讼请求：1、判令被告一向原告支付283,368.62元租金及利息（以283,368.62元为基数，自22年11月1日起至实际付清之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；2、判令被告一向原告支付和42,672元物业费；3、判令被告二对上述租金、物业和利息承担连带保证责任；4、本案全部诉讼费用由两被告承担。

326,040.62未决

（2023）沪7101民诉前

调704号

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

陕西易方泽商贸有限公司

品牌特许经营

合同

诉讼请求：1、判令被告向原告支付669,836.78元分成款；2、判令被告向原告支付违约金10万元；3

、本案全部诉讼费用由被告承担。

769,836.78 未决

（2023）沪0104民诉前调5722号

福建乐微服饰

有限公司

山西妙卓服饰有限公司

商标授权合同

纠纷

诉讼请求：

、请求判令被告向原告支付

万元商标使用授权费及违约金20万元，和以50万元为基数，自2021年8月1日起至起诉之日2023年4月10日、自2021年11月1日起至起诉之日2023年4月10日、自2022年3月1日起至起诉之日2023年4月10日、自2022年8月1日起至起诉之日2023年4月10日止，均按照年息24%计算的利息分别为202,849.32元，172,602.74元，133,150.68元，82,849.32元，总计591,452.05元；2、请求判令本案诉讼费用由被告承担。

2,791,452.05未决

（2023）沪仲案字第2234号

上海格饶普服饰有限公司

沈阳聚兴宇商贸有限公司

品牌经营合同

纠纷

诉讼请求：1、请求裁决被申请人支付2020年9月至2021年8月辽宁省联营店铺分成款3,784,656.08元，并支付利息暂计为204,340.52元（以3,784,656.08元为基数，自2021年9月1起至2023年4月17日止，按照中国人民银行规定的利率计算）；2、请求裁决被申请人承担本案仲裁费。

3,988,996.60未决

（2023）沪0112民初28406号

广州佳燊电子商务有限公司

上海品熙科技有限公司

商标授权合同纠纷

诉讼请求：1、判令二被告立即返还原告剩余商标使用许可费用人民币34,890.10元以及吊牌费5,000元整；2、本案的诉讼费用由二被告承担。

39,890.10 未决

（2023）沪

0112民初38216号

义乌市逡森贸易有限公司

上海品熙科技有限公司

商标使用权许

可合同纠纷

诉讼请求：

、判令解除原告与被告一之间的拉夏贝尔

品牌授权协议；2、判令两被告退还原告商标许可使用费及吊牌费用共计77,602.7元，并支付利息损失（自2023年1月1日起按全国银行间同业拆借中心同期贷款市场利率计付至实际履行完毕之日止，暂计算至起诉之日利息为1,133元）；3、判令两被告赔偿原告损失30,000元；4、判令两被告赔偿原告支付的律师代理费10,000元；

、判令本案诉讼费由两被告承担。以上金额合计

元。

118,735.70 未决

（2023）沪7101民初

1871号

泰安欣怡制衣

有限公司

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

破产债权确认

纠纷

诉讼请求：1、依法判令原告对被告享有1,742,571.6元债务利息的合法有效债权；2、判令诉讼费用由被告承担。

1,742,571.6未决

拉夏贝尔服饰（天津）有限

公司

包头银河苏宁易购广场有限公司 联营合同纠纷

诉讼请求：1、判令被告向原告返还货款597,194元；2、被告返还保证金11,600元；3、本案诉讼费用由被告承担。

608,794.00未决

（2023）沪7101民初2210号

新疆拉夏贝尔服饰股份有限

公司

上海春风物流股份有限公司

对外追收债权

纠纷

诉讼请求：1、判令被告返还非法扣押、留置的全部货物；2、判决被告偿还因其非法扣押、留置给原告造成的损失232,721元；3、判决被告承担本案全部诉讼费用。

232,721.00未决

（2023）沪

0112民初52463号

上海景瑞物业管理有限公司

嘉拓（上海）信息技术有限公司、上海微乐服饰有限公司

物业服务合同纠纷

诉讼请求：1、判令两被告共同向原告支付拖欠的物业管理费991,876.78元；2、判令被告支付本案诉讼费。

991,876.78未决

合计（金额：元）

45,527,886.23

附件四：银行账户冻结明细表

成都拉夏贝尔服饰有限公司 中国光大银行股份有限公司上海***部3651***579一般户900,610.18

2 上海优饰服饰有限公司 中国光大银行上海***行 7628***794 基本户 851,034.71

3 上海优饰服饰有限公司 交通银行上海***行 3100***323 一般户 834,837.49

上海优饰服饰有限公司 中信银行股份有限公司上海***行8110***804一般户734,772.05

5 上海朗赫服饰有限公司 中国光大银行股份有限公司上海***部 3651***400 一般户 729,717.95

拉夏贝尔服饰（天津）有限公司 中国光大银行股份有限公司上海***部3651***048一般户574,319.19

7 拉夏贝尔服饰（天津）有限公司 中国银行上海***行 4520***395 一般户 503,722.51

拉夏贝尔服饰（天津）有限公司 交通银行上海***行3100***724一般户461,130.81

上海崇安服饰有限公司 中国光大银行上海***行7628***687一般户396,531.75

10 拉夏贝尔服饰（天津）有限公司 交通银行天津***行 1200***349 基本户 353,726.57

拉夏贝尔服饰（天津）有限公司 招商银行股份有限公司上海***行4119***802一般户268,165.48

12 上海拉夏娜芙服饰有限公司 中信银行上海***行 8110***216 基本户 194,610.05

上海夏微服饰有限公司 中信银行股份有限公司上海***行8110***802一般户193,280.98

14 上海优饰服饰有限公司 中国银行上海***行 4442***962 一般户 190,245.46

15 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 中国光大银行股份有限公司上海***部 3651***114 一般户 168,522.87

拉夏贝尔服饰（天津）有限公司 交通银行上海***行3100***426一般户164,129.79

17 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 中国光大银行上海***行 7628***181 一般户 140,425.86

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 交通银行上海***行3100***865一般户137,390.21

19 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 广发银行股份有限公司上海***行 9550***138 一般户 106,232.28

20 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 交通银行上海***行 3100***615 一般户 103,801.24

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 渣打银行（中国）有限公司***行0000***342一般户70,124.80

22 上海夏微服饰有限公司 中国农业银行股份有限公司上海***行 4169***578 基本户 67,437.32

上海夏微服饰有限公司 中国农业银行股份有限公司上海***行0332***900一般户63,341.32

上海夏微服饰有限公司 交通银行上海***行3100***923一般户43,034.04

25 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 招商银行股份有限公司上海***行 1219***703 一般户 41,553.01

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 中国工商银行上海***部1001***290一般户40,329.88

27 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 上海浦东发展银行***行 9814***932 一般户 39,532.11

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 交通银行上海***行3100***145一般户37,204.07

29 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 中国建设银行股份有限公司上海***行 3105***935 一般户 27,909.54

重庆乐微服饰有限公司 中国民生银行股份有限公司重庆***行1102***649基本户27,594.00

新疆通融服饰有限公司 光大银行上海***部3651***278一般户27,535.69

32 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 广发银行股份有限公司上海***行 9550***318 一般户 23,226.21

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 宁波银行股份有限公司上海***行7012***580一般户22,045.48

34 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 上海浦东发展银行***行 9814***877 一般户 21,244.23

上海优饰服饰有限公司 招商银行股份有限公司上海***行5319***301一般户20,109.71

上海夏微服饰有限公司 中国光大银行股份有限公司上海***部3651***825一般户18,884.09

37 重庆乐微服饰有限公司 交通银行上海***行 3100***638 一般户 15,821.49

拉夏贝尔服饰（天津）有限公司 中国建设银行股份有限公司天津***行1205***225一般户15,498.80

39 上海朗赫服饰有限公司 浦发银行***行 9814***249 一般户 15,195.02

上海崇安服饰有限公司 中信银行股份有限公司上海***行8110***803一般户10,911.05

41 上海崇安服饰有限公司 中国银行上海***行 4364***887 一般户 10,743.17

上海崇安服饰有限公司 中国农业银行股份有限公司上海***行4020***604一般户4,252.41

43 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 中国建设银行股份有限公司上海***行 3105***020 一般户 3,894.90

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 上海浦东发展银行***行9814***067一般户2,843.91

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 中国银行上海***行4442***355一般户2,001.00

46 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 上海银行股份有限公司***行 0000***785 基本户 1,193.85

上海夏微服饰有限公司 中国光大银行上海***行7628***345一般户

978.45

48 上海崇安服饰有限公司 招商银行股份有限公司上海***行 4119***802 一般户 978.25

新疆通融服饰有限公司 乌鲁木齐银行乌鲁木齐***行0000***515基本户

941.89

50 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 汇丰银行(中国)有限公司***行 7150***011 一般户 675.72

成都乐微服饰有限公司 中信银行股份有限公司上海***行8110***711一般户

657.62

北京拉夏乐微服饰有限公司 交通银行上海***行3100***562一般户

545.94

53 重庆乐微服饰有限公司 中国光大银行上海***行 7628***314 一般户 524.99

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 中信银行股份有限公司上海***行8110***768 A股募集资金专户

239.66

55 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 中国银行上海***行 4429***678 一般户 127.00

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 中国光大银行股份有限公司北京***行7501***291一般户

100.81

上海优饰服饰有限公司 中国农业银行股份有限公司上海***行4020***612一般户

97.18

58 新疆通融服饰有限公司 上海农村商业银行***行 5013***763 一般户 72.94

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 上海农商银行***行5013***024一般户

36.91

60 上海夏微服饰有限公司 中国银行上海***行 4416***251 一般户 22.71

上海朗赫服饰有限公司 招商银行股份有限公司上海***行1219***501一般户

21.12

62 上海朗赫服饰有限公司 中国光大银行上海***行 7628***002 一般户 20.70

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 交通银行上海***行3100***449一般户

20.53

64 上海朗赫服饰有限公司 中国银行上海***行 4546***460 一般户 17.79

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 中信银行股份有限公司上海***行8110***731一般户

16.91

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 交通银行上海***行3100***321一般户

11.65

67 上海夏微服饰有限公司 上海浦东发展银行***行 9814***257 一般户 9.10

上海朗赫服饰有限公司 中信银行股份有限公司上海***行8110***801一般户

8.49

69 成都拉夏贝尔服饰有限公司 交通银行上海***行 3100***502 一般户 5.95

成都乐微服饰有限公司 中信银行股份有限公司上海***行8110***806一般户

4.80

71 上海夏微服饰有限公司 招商银行股份有限公司上海***行 1219***101 一般户 2.38

成都拉夏贝尔服饰有限公司 中信银行上海***行8110***805一般户

1.07

成都拉夏贝尔服饰有限公司 中国银行上海***行4481***045一般户

0.75

74 成都乐微服饰有限公司 交通银行上海***行 3100***714 一般户 0.56

成都乐微服饰有限公司 中国银行上海***行4351***204一般户

0.32

76 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 中国光大银行股份有限公司上海***部 3651***779 H股募集资金专户

0.27

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 中信银行股份有限公司上海***行8110***060一般户

0.23

上海拉夏娜芙服饰有限公司 交通银行上海***行3100***757一般户

0.09

79 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 中信银行股份有限公司上海***行 7312***656 一般户 -

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 中信银行股份有限公司上海***行8110***940一般户 -

81 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 上海农商银行***行 5993***896 一般户 -

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 交通银行股份有限公司上海***行3100***448一般户 -

83 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 交通银行股份有限公司上海***行 3100***127 一般户 -

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 交通银行股份有限公司上海***行3100***673一般户 -

85 拉夏贝尔服饰（天津）有限公司 中信银行北京***行 8110***056 一般户 -

新疆通融服饰有限公司 中信银行上海***行8110***061一般户 -

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 招商银行股份有限公司上海***行1219***504一般户 -

88 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 汇丰银行（中国）有限公司***行 1740***012 一般户 -

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 汇丰银行（中国）有限公司***行1740***011一般户 -

90 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 中国光大银行上海***行 7628***226 一般户 -

拉夏贝尔服饰（天津）有限公司 中信银行股份有限公司上海***行8110***172一般户 -

92 拉夏贝尔服饰（天津）有限公司 中国农业银行股份有限公司上海***行 4020***689 一般户 -

附件五：子公司股权冻结明细表

1 （2020）沪0104法第2129号 7,450 上海拉夏企业管理有限公司 80,000 上海市徐汇区人民法院2 （2022）苏0118法第999号 1,320 上海拉夏企业管理有限公司 1,320 南京市高淳区人民法院3 （2020）沪0104法执执字第3735号 782

拉夏贝尔服饰（天津）有限公司1,000

上海市徐汇区人民法院成都乐微服饰有限公司1,000

（2020）法执沪0104执字第2385号

北京拉夏乐微服饰有限公司

上海市徐汇区人民法院

（2020）沪0104法执执字第3766号

拉夏贝尔服饰（天津）有限公司 1,000

上海市徐汇区人民法院成都乐微服饰有限公司 1,000

（2020）沪0104法执执字第3768号

拉夏贝尔服饰（天津）有限公司 1,000

上海市徐汇区人民法院成都乐微服饰有限公司1,0007 （2020）沪0104法执执字第3767号 314

拉夏贝尔服饰（天津）有限公司1,000

上海市徐汇区人民法院成都乐微服饰有限公司1,0008 （2021）浙0483法第1213号 51 上海拉夏企业管理有限公司 80,000 浙江省桐乡市人民法院

11,580 / / /