资本运作☆ ◇300300 ST峡创 更新日期:2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-03-07│ 18.00│ 3.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-04-13│ 18.38│ 13.83亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 28821.42│ ---│ ---│ 28637.92│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│股票 │ 10712.68│ ---│ ---│ 11084.38│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于智慧城市的消费│ 1.09亿│ 0.00│ 7501.57万│ 68.58│ 0.00│ ---│
│金融平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于智慧城市的互联│ 17.00亿│ 0.00│ 1.17亿│ 17.14│ ---│ ---│
│网金融平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运流动资金 │ 7.00亿│ 0.00│ 7.02亿│ 100.26│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于智能技术的新商│ 1.60亿│ 0.00│ 1936.20万│ 12.10│ 0.00│ ---│
│业运营项目之体验式│ │ │ │ │ │ │
│商业项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于智能技术的新商│ 1.93亿│ 1533.02万│ 7964.88万│ 41.20│ 0.00│ ---│
│业运营项目之影院建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募集资金置换 │ ---│ 0.00│ 9563.06万│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建海峡创新数字科技有限公司、平潭综合实验区信平融资担保有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司、公司董事长现任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │海峡创新互联网股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月19日召开第五届董事会第 │
│ │六次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于接受关联方担保及提供反担保暨关│
│ │联交易的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议,现将相关内容公告如下: │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ (一)担保情况概述 │
│ │ 公司控股子公司福建海峡创新数字科技有限公司(以下简称“福建海峡”)因经营发展│
│ │需要,拟向福建海峡银行股份有限公司平潭支行申请总额不超过人民币200万元的流动资金 │
│ │授信额度。为确保融资顺利获批并降低融资风险,公司关联方平潭综合实验区信平融资担保│
│ │有限责任公司(以下简称“信平融资”)将为上述融资提供连带责任保证担保,同时由福建│
│ │海峡及福建海峡的股东(含公司)分别向信平融资提供抵押、质押反担保。 │
│ │ 公司董事长姚庆喜先生现任信平融资董事长、总经理,且公司与信平融资同受平潭综合│
│ │实验区金融控股集团有限公司控制,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3 │
│ │条的规定,本次交易构成关联交易。 │
│ │ (二)履行的审议程序 │
│ │ 公司独立董事于2024年8月19日召开第五届董事会第二次独立董事专门会议,审议通过 │
│ │了《关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的议案》,并同意提交公司董事会审议。│
│ │ 公司于2024年8月19日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议,审议 │
│ │通过了《关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的议案》,关联董事姚庆喜、陈文胜│
│ │、倪晨勋、李童童、官益超、薛鸿燕对本事项回避表决。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关│
│ │部门批准。本事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。 │
│ │ 二、被担保人、反担保对象基本情况 │
│ │ (一)被担保人情况 │
│ │ 1、公司名称:福建海峡创新数字科技有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码:91350128MAD0Y8198H │
│ │ 3、企业类型:其他有限责任公司 │
│ │ 4、住所:福建省平潭县金井镇天山北路3号金井湾商务营运中心6栋1701室 │
│ │ 5、法定代表人:李清强 │
│ │ 6、注册资本:1,000万元人民币 │
│ │ 7、成立时间:2023年09月26日 │
│ │ 8、经营范围:一般项目:信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术 │
│ │交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;广告制作;广告发布;合同能源管理;储能│
│ │技术服务;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售;集中式快速充电站;汽车销售;互联│
│ │网销售(除销售需要许可的商品);国内贸易代理;供应链管理服务。(除依法须经批准的│
│ │项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) │
│ │ 公司直接持有福建海峡51%的股权,福建海峡为公司控股子公司。 │
│ │ (二)反担保对象暨关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称:平潭综合实验区信平融资担保有限责任公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码:913501283107564609 │
│ │ 3、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 4、住所:福建省平潭县金井镇天山北路3号金井湾商务营运中心6栋506室 │
│ │ 5、法定代表人:姚庆喜 │
│ │ 6、注册资本:20,000万元人民币 │
│ │ 7、成立时间:2014年08月21日 │
│ │ 8、经营范围:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保 │
│ │和其他法律、法规许可的融资性担保业务。为诉讼担保、履约担保业务以及担保业务有关的│
│ │融资咨询服务、财务顾问服务;以自有资金进行投资。(依法须经批准的项目,经相关部门│
│ │批准后方可开展经营活动) │
│ │ 12、关联关系说明:公司董事长姚庆喜先生现任信平融资董事长、总经理,且公司与信│
│ │平融资同受平潭综合实验区金融控股集团有限公司控制,根据《深圳证券交易所创业板股票│
│ │上市规则》第7.2.3条的规定,信平融资为公司关联法人,本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
吴艳 3462.90万 5.16 52.81 2023-06-26
汉鼎宇佑集团有限公司 1995.18万 2.97 100.00 2023-06-26
─────────────────────────────────────────────────
合计 5458.08万 8.13
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-26 │质押股数(万股) │932.27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.22 │质押占总股本(%) │1.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴艳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月20日吴艳质押了932.2688万股给中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-26 │质押股数(万股) │932.27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │46.73 │质押占总股本(%) │1.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │汉鼎宇佑集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月21日汉鼎宇佑集团有限公司质押了932.2688万股给中国农业银行股份有限公│
│ │司杭州解放路支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海峡创新互│杭州海硖俏│ 1.12亿│人民币 │--- │2028-05-31│连带责任│否 │否 │
│联网股份有│星商业发展│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海峡创新互│平潭综合实│ 150.00万│人民币 │2024-10-11│2025-10-04│质押、抵│否 │是 │
│联网股份有│验区信平融│ │ │ │ │押 │ │ │
│限公司 │资担保有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-28│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示:
1.案件所处的诉讼阶段:四川省屏山县人民法院已受理,案件尚未开庭审理。
2.上市公司所处的当事人地位:海峡创新互联网股份有限公司(以下简称“公司”)为本
次诉讼事项的原告。
3.涉案的金额:14844545.06元。
4.对上市公司损益产生的影响:截至本公告披露日,本公告诉讼案件尚未开庭审理,对公
司本期利润或期后利润的影响存在一定的不确定性。公司将根据诉讼案件进展情况依法及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
(一)原合同主要内容
2021年8月,公司与重庆北新融建建设工程有限公司(以下简称“北新融建”)签订了《
致景纺织科技屏山智能织造智慧产业园(一期)施工专业分包合同》,合同暂定总价为400000
000元(含税)。具体建设内容为完成致景纺织科技屏山智能织造智慧产业园智慧化工程的建
设,详见公司于2021年9月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订智能织
造智慧产业园合同的公告》。
(二)合同进展暨诉讼事项基本情况
上述合同签署后,公司按约积极履行合同,努力推进相关合作事项。后续因北新融建未按
合同约定支付工程进度款、未按合同约定退还保证金,公司于2023年7月向四川省屏山县人民
法院就上述事项对北新融建提起诉讼。具体内容详见公司于2023年7月4日在巨潮资讯网(www.
cninfo.com.cn)披露的《关于重大合同进展暨诉讼事项的公告》,于2023年12月12日、2024
年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于重大合同暨诉讼事项进展的公告
》,于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于重大合同进展的公告
》,于2024年10月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外担保涉及诉讼
及重大合同暨诉讼事项的进展公告》。
后续,公司发现北新融建在未征得公司同意的情况下,擅自将剩余未完工程量另行发包给
第三方进行施工。公司随即向北新融建提出就已完工程量进行结算并盘点现场剩余物料,但北
新融建均无故拖延,以各种理由拒绝结算。
为维护公司合法权益及股东利益,公司向重庆北新融建建设工程有限公司发函要求解除上
述施工合同,并向四川省屏山县人民法院就上述事项对北新融建提起诉讼。近日,公司收到四
川省屏山县人民法院下发的《受理案件通知书》【(2025)川1529民初759号】,四川省屏山
县人民法院决定予以立案。本次诉讼基本情况如下:
原告:海峡创新互联网股份有限公司
被告1:重庆北新融建建设工程有限公司
被告2:新疆北新路桥集团股份有限公司
公司诉讼请求如下:
“1、请求确认原告海峡创新互联网股份有限公司与被告重庆北新融建建设工程有限公司
签订的《致景纺织科技屏山智能织造智慧产业园(一期)施工专业分包合同》已解除;
2、请求依法判令被告重庆北新融建建设工程有限公司向原告海峡创新互联网股份有限公
司支付工程款9458800.31元,并支付自2024年11月30日起至款项实际付清之日止的逾期付款违
约金(暂计至2025年3月12日为179559.56元);
3、请求依法判令被告重庆北新融建建设工程有限公司向原告海峡创新互联
网股份有限公司支付材料款484718.67元,并支付自2025年3月25日起至款项实际付清之日
止的逾期付款利息损失;
4、请求依法判令被告重庆北新融建建设工程有限公司向原告海峡创新互联
网股份有限公司赔偿施工期间管理人员用工费用及停工期间管理人员用工费用损失472146
6.52元,并支付自2025年3月25日起至款项实际付清之日止的逾期付款利息损失;
5、判决被告新疆北新路桥集团股份有限公司对被告重庆北新融建建设工程
有限公司的上述债务承担连带清偿责任;
6、判令本案诉讼费用(包括但不限于案件受理费、财产保全费、诉讼财产
保全责任保险费等)由两被告承担。
以上诉讼标的额合计14844545.06元。”
二、判决或裁决情况
截至本公告披露日,上述诉讼案件尚未开庭审理。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
自2025年3月5日至本公告披露日,公司及控股子公司发生的其他尚未披露的小额诉讼、仲
裁事项涉及的金额合计约1252.08万元,约占公司最近一期经审计净资产的7.44%。其中,公司
及控股子公司作为原告的诉讼、仲裁事项涉及的金额合计约427.29万元,公司及控股子公司作
为被告的诉讼、仲裁事项涉及的金额合计约824.78万元。以下仅单独列示涉案金额人民币100.
00万元以上案件,相关情况如下:
截至本公告披露日,除已披露的诉讼、仲裁事项外,公司及控股子公司不存在其他应披露
而未披露的重大诉讼、仲裁事项。上述案件部分尚未开庭审理或尚未结案或尚未执行到位,对
公司本期利润或期后利润的影响存在一定的不确定性。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
海峡创新互联网股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第五届董事会
第十二次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:
一、情况概述
经尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司合并报表实现归属于上
市公司股东的净利润为5680010.88元,截至2024年12月31日,公司合并资产负债表未弥补亏损
的金额为1644769309.14元,公司实收股本为666847062元,公司未弥补亏损金额超过实收股本
总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,该事项需提交公司股东大会审
议。
二、亏损原因
1、自2019年起,受市场竞争格局剧烈演变等因素影响,公司经营面临严峻挑战。市场份
额持续承压,同时项目成本显著攀升。2021-2023年期间,公司连续三年出现经营性亏损,累
计亏损额不断扩大。
2、公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第8号——
资产减值》等有关规定,对合并报表范围内截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行了减
值测试,对合同资产、应收账款等资产计提减值损失。同时,公司对部分金融资产确认了公允
价值变动损失。
三、应对措施
为改善经营业绩,尽快弥补亏损,面对诸多外部不利因素,坚持贯彻落实公司“聚焦主业
”的发展原则,在智慧城市业务方面,公司将以数字化发展为统领,瞄准细分领域,以智慧、
安全、绿色为核心抓手,实现在重点发展领域上质与量的突破。在其他创新业务方面,公司新
能源业务将以“投资+运营”模式全面推进充电桩业务布局,构建覆盖广泛、高效便捷的新能
源充电网络。未来,公司还将重点拓展海峡创新智慧医疗板块,在平潭当地深入数字医疗器械
的研发和生产,进一步扩大业务规模。
2025年,公司将进一步优化内部管理,继续强化内部控制建设,不断完善风险防范机制,
持续提升风险管控能力,确保经营结果得到全面、准确和快速反应。此外,公司将紧密联系业
务与财务,统一协调资金调度,从业务角度全面严格管控资金流动,加强资金管理,做好资金
的管控工作,有效降低资金成本。另外,公司将充分利用好平潭综合实验区的特殊区位和政策
优势,持续深耕智慧城市业务,不断提高运营能力,围绕经营年度业绩指标,合理布局前瞻性
细分领域,以适应市场变化和保持竞争优势。公司将继续做好战略规划、经营管理,积极稳健
地推进主营业务增长,提升公司的核心竞争力及抗风险能力,促进公司高质量发展。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失情况概述
1、本次计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失的原因为更加真实、
准确、客观地反映海峡创新互联网股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“本集团
”)的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对截至
2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,对截至2024年12月31
日的应收账款、其他应收款、长期应收款等计提了信用减值损失,并对截至2024年12月31日存
在减值迹象的相关资产计提了资产减值损失。对公司持有的交易性金融资产、其他非流动金融
资产进行评估和分析,确认了公允价值变动损失。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
海峡创新互联网股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第五届董事会
第十二次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《2024年度利润分配预案》,本议案尚
需提交公司2024年度股东大会审议。
一、2024年度利润分配方案的基本情况
根据尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2024年度审计报告,公司合并报表
2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币5680010.88元,母公司2024年度实现净利
润为人民币-111458148.02元。截至2024年12月31日,公司合并报表未分配利润为-1644769309
.14元,母公司报表未分配利润为-819656807.37元。
鉴于公司2024年度可分配利润为负数,在综合考虑公司实际经营情况和资金需求,以及公
司长期发展规划的情况下,拟定2024年度利润分配方案为:公司2024年度不派发现金红利,不
送红股,不以资本公积转增股本。
(一)公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形及其具体原因
鉴于公司2022年度、2023年度和2024年度合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负
值,公司2024年度不进行利润分配不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第
(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形。
(二)公司2024年度拟不进行现金分红的原因
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定,鉴于公司2024年度可分配利润为负数,不满足《公司章
程》中规定的现金分红条件。同时为进一步提高公司长远发展能力,公司基于中长期发展战略
规划及股东利益等多方面因素综合考虑,拟定2024年度不派发现金红利,不送红股,不以资本
公积金转增股本,以实现公司持续、稳定、健康发展,为投资者提供更加稳定、长效的回报。
公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司
章程》等相关规定,符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年3月24日,海峡创新互联网股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会
第十一次会议,审议通过了《关于公司债务融资计划的议案》。本事项在董事会权限范围内,
无需提交公司股东大会审议,现将相关事宜公告如下:
一、申请融资额度概述
根据公司生产经营计划及投资计划的资金需求,为保证公司及子公司生产经营等各项工作
的顺利进行,提高资金运营能力。根据《公司章程》《融资管理制度》等相关规定,公司及子
公司拟向金融机构和非金融机构申请总额不超过人民币5.5亿元的融资额度,期限自第五届董
事会第十一次会议审议通过之日起12个月。
(一)融资主体范围
公司及控股子公司(已设立及新设立)。
(二)融资方式
融资方式包括但不限于股票质押、短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业
承兑汇票、银行保函、信用证、供应链融资等。
(三)融资额度
根据公司及子公司的业务发展需要,公司及子公司拟向金融机构和非金融机构申请总额不
超过人民币5.5亿元的融资额度。
(四)融资期限
融资额度的有效期自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月。
在上述期限和额度范围内,融资额度可循环滚动使用。上述融资额度并不代表实际使用的
融资额度,具体融资额度、融资方式、用途及其他条款等以公司及子公司与各金融机构和非金
融机构最终签订的协议为准,融资额度在总额度范围内可以在不同金融机构和非金融机构间进
行调整,公司及子公司皆可以使用上述融资额度。
(五)担保方式
由公司及控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保;由公司与控股子公司之间或控股
子公司之间相互提供信用担保;法律、法规允许的其他方式提供担保。前述担保方式如需履行
其他审议程序,公司将根据有关法律、法规及本次计划授权的情况,及时履行审议程序,并履
行信息披露义务。
二、授权委托情况
在上述融资额度内,公司董事会授权法定代表人或其授权人员全权代表公司及子公司签署
上述融资事宜相关的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有
关的申请书、合同、协议、凭证等文件)。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-25│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别风险提示:
本次担保额度生效后,公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%、
对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注
担保风险。
海峡创新互联网股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡创新”)于2025年3月24日召
开第五届董事会第十一次会议及
|